... getirilmesi hususunun yükleniciye bildirildiği, İdaresinin 22/12/2020 tarihli ve 51062 sayılı yazısında; onaylanmış revize ... Adana Bölge Müdürlüğünden proje onayı beklendiğinden malzeme kabulünün yapılamadığı, Söz konusu projelerin İlbank Adana ... 11/01/2021 tarihinde İlbank Adana Bölge Müdürlüğü tarafından kontrol edilerek uygun bulunan projeye göre yapım işine başlanmasının ...

...yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2023 tarih ve 122948 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2023 tarihli... İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. (4) İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların...

...bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. Davacı Halil Çalık tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 22/03/2023 tarihli ve E: 2023/244, K: 2023/546 sayılı kararında  “…

...bozulması sonucu, Uzman Denetçisi tarafından düzenlenen 03.01.2022 tarihli yargılamaya esas ek rapor ile anılan rapora ilişkin... ...giderlerinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak Belediye tarafından karşılandığı görülmüştür. ...kalitede olması, tutanaklar için gerekecek yazıcı ve sarf malzemelerinin temini vb.

...davacı şirket tarafından verilen 22/12/2021 tarih ve 3651 sayılı dilekçe ile tekrar 10 günlük süre uzatımı talebinde bulunulduğu, idarece bu talebin uygun bulunmadığı ve verilen süre uzatımı ile ihtarlı süreye rağmen davacı şirket uhdesinde kalan ihale konusu malzeme, süresinde teslim edilmediğinden sözleşme feshedilerek, davacı şirkete...

Başvuruya ilişkin olarak 2024/229 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan... ...2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtımı ve Sonrası İşi Hizmeti... Bu tür alacakların üç (3) aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez.

...gerçekleştirilen 2020/572221 ihale kayıt numaralı “24 Ay Süreli Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama Hizmet Alımı İşi” ihalesine yönelik dava dışı istekli tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu sonucunda davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunan isteklinin teklifinin değerlendirilmeye...

Taraflar arasında 11.05.2005 tarihinde Adana-İskenderun-Osmaniye... Süleyman Yılmaz tarafından düzenlenen 22.09.2014 tarihli raporda dava konusu işin, sözleşmenin 10... ...elemanlarının giderleri (yemek, iaşe, ofis cihazlarının sarf malzemeleri vs.) ve idare elemanlarının ulaşımını sağlayacak...

...yaklaşık maliyeti ellimilyar Türk Lirasına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.” hükmü uyarınca; işin yaklaşık... ...2016 tarihinde imzalanan 4 ay süreli ve … TL bedelli 2016/227767 ihale kayıt numaralı hizmet alımına ilişkin sözleşmenin... şahıslar tarafından gördürülmesi emredici bu hükme aykırılık teşkil etmektedir. tarafından hazırlanmıştır.