...34965502 sayılı, 24/01/2022 tarihli ve 41900652 sayılı, 15/02/2022 tarihli ve 43515458 sayılı yazıları ile eklerinden özetle... Proje değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka... ne adı altında olursa olsun tüm ödemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

2022/1289580 İhale Kayıt Numaralı “2 Kısım 24 Aylık Malzemeli... ...ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, ğ) b3: Malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını temsil eden... Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: 25.3.1. Bu giderler teklif fiyatına dahildir.

… YİGŞ’nin 22 nci maddesinde sözleşmede yer almayan yeni birim fiyatların... ...işlerin süre uzatımından dolayı; imalat maliyetlerinin piyasa malzeme fiyatlarındaki anormal artışları nedeniyle fiyat... Bu konuda yapım işine ait fiyat farkı verilip verilmeyeceği konusuna göre değerlendirme yapılabilir.

...nin 06/12/2021 tarihli ve 13229 sayılı yazısı ile 04/01/2022 tarihli ve 14433 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı... hükmü, “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinde ; “ Proje değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka...

...tespitinde, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 22 nci maddesi (2) nci fıkrası (b) bendine göre idarelerinde... ...TL alarak hesaplanan 4,31 TL ekleme ile beraber ortaya çıkan Malzeme+İşçilik tutarına, bu tutarın % 25’ i oranında... Fiyat farkı hesaplanacaktır.

Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ayı birim fiyatı malzeme rayiç fiyatı esas alınarak ve %… Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22.

... İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün 06/05/2022 tarihli ve 2473594 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı... ifade eder.” , Proje değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka... 1) Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.

...Şartnamesinin 22 nci maddesine göre tespit edildiği, bu iş kalemlerine benzer Ø2000 mm buhar kürlü lamba zıvanalı beton boru temini ve döşenmesi, stabilize malzeme nakli ve basınç dayanım sınıfı C 30/37 olan hazır beton iş kalemlerinin 2014 yılında hazırlanan yaklaşık maliyetteki fiyatı ile bu iş kalemlerine yüklenicinin teklif ettiği fiyatın...

2-Davacı, ihale üzerine imzalanan 22.4.2011 tarihli sözleşmede öngörülen edimin yerine getirilmemesi nedeniyle, malzemelerin teslim edilmesi gereken tarih ile sözleşmenin fesih tarihi arasındaki 28 günlük dönem için gecikme tazminatının ödetilmesini talep etmiştir.