... uzatım kararı ile 3 gün olmak üzere toplamda 21 gün süre uzatımı verildiği, verilen süre uzatımları ... ettiği, Anlaşmazlığın da İdaresince 10/10/2019 tarihine kadar süre uzatımı verilip verilmediğine ilişkin ... ... ...alınamayacağı, verilen süre uzatımı kararları ile işin bitim tarihinin 05/09/2019 olduğu anlaşılmakta olup, işin fiilen bitirildiği tarihe kadar gecikilen süre için gecikme cezası kesilmesi...

...bağlanmış olup, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 53 üncü maddesinin 5 inci fıkrasının yürürlük tarihinin 18/08/2019 olduğu dikkate alındığında, bahse konu yapım işi sözleşmesi... ... ... kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave ... yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

21.  ... f)    ... No: 2016/12506, 7/11/2019).

... tarihli Taşınır İşlem Fişlerinin yine ...

...Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 218,50 TL Yargıtay başvurma harcının mahsup edilerek, varsa fazla alınan temyiz harcının temyiz eden davalıya iadesine... ... Hukuk Dairesinin 06.07.2020 tarih ve 2019/3853 E., 2020/2077 K.

...uygun kararının akabinde alınacak danışmanlık hizmeti maliyetinin 4734/21/f maddesindeki limitin altında kalmasına ve işlerin aciliyetine binaen 4734 sayılı Kanunun 21/f maddesinde bahsi geçen pazarlık usulü ile … TL (+KDV) bedelle … Ltd.