...sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme... ...başlandığını, davalı idarenin 01.02.2012 tarih ve 536 sayılı... ...değerlendirildiğini, tünel kalıp ödemesi yapılırken ... ...gerekse bir kısım işlerin bedelinin ödenmemiş olması... 6100 sayılı HMK'nın 369/1.

...tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...altında olursa olsun tüm ödemeler yüklenici tarafından... ...tarafından yapılacak, abonelik bedeli hariç diğer harçlar... ...içerisinde yer alan Vaziyet Planında; Okul parseli içerisinde... ...besleme kablosu mevcut direğe götürülmüştür.

...aboneliklerine ait fatura ödemelerinin geciktirilmesi... 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi... ...bedeline ek olarak gecikme bedeli ödendiği görülmüştür...

...İşi”nde, hafriyat istiap bedelindeki artışın ödenip... ...üzerinden, anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde... ...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...alan iş kalemleri üzerinden ödeme yapılması gerektiği...

...olması şartıyla) mükerrer ödemeye sebebiyet verilmemesi... sayılı Olur ile ... ...yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada... ...fıkrasının (ç) bendinde; hem götürü bedel hem de birim...

...Belediye bütçesinden ecrimisil bedeli olarak ödenen … TL... ...taşınmazın onaylı imar planında spor tesisleri alanında... Dairece 131 sayılı ilamın 6. ...ecrimisil ihbarnamesi ile (02.06.2012-26.03.2015) 2 yıl 9 ay...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...programlarına göre geçici hakediş ödemeleri ve fiyat farkı... ...ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde... ...aşağıdaki formüle göre hesaplanır: F = An  x B x ( Pn... ...ödenecek veya kesilecek bir bedel olabileceği, Bu bağlamda...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...uygun olarak fiyat farkı hesaplanır. ...alındığında, hakediş bedelinin zamanında ödenmemesi... ...talep etme hakkının olduğu, ödemelerin geç yapılmasının...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...ncı maddesi ile sözleşme bedelinin 13.800.000 TL, aynı... ...tutarının sözleşmedeki ödeme şartları, imalâtların...

214 sayılı Ek İlamın 1. ...günlük süre uzatımı ile 10.06.2012 tarihinde bittiği, -... ...tarihli ve 7869 yevmiye nolu ödeme emri belgesi ile Üniversite... ...kesin kabul noksanlıkları bedelinin Üniversitenin bütçesinden... ...sürecinde, anahtar teslim götürü bedel olarak yapılan...