...sözleşmenin feshi” başlıklı 25’inci maddesinde, işin Sözleşme... ...uzatımı ile birlikte işin süre uzatımı dahil tamamlanması gereken... ...kabul itibar tarihi arasındaki süre kadar olacağı ifade edilmiştir... olmak üzere teşkil edilen Geçici Kabul Komisyonumuz, (…

...verdiği … poz nolu … iş kaleminin bu iş kapsamında yaptırılmayıp... ...yapılması için toplam … gün süre uzatımı verilmiş olmasına rağmen... ...yalnızca … yapılmış; son verilen süre uzatımı ile birlikte işin... ...aşınma tabakası yapılmayan … m2’lik kısmın aşınma tabakasının...

...ödenmediğini, idareden kaynaklı verilen süre uzatımı ve iş artışları... Davalı savunmasında süre uzatımına idarenin sebep olmadığını... ...kesin hesap yapılması talep edilmiş ise de; geçici kabul tutanağı... Şartnamenin 21. ve 22. Şartnamenin 21. 2020/1965 K.

...başlıklı 26 ncı maddesinde;“26.2.Yüklenicinin sözleşmeye uygun... ...tarihinin tespiti muayene ve kabul komisyonunca yapılır, geçici kabul... ...kararı verildiği halde, bu süre uzatımı kararına uyulmayarak... ...sözleşmesinde veya idarece verilen en son süre uzatım kararında öngörülen...

...şantiye sahasını ancak 05.10.2016 tarihinde tamamen boşalttığı... ...olarak teslim edilememe durumu süre uzatım şartlarından biri... ...edilemediğinden verilen süre uzatımı mevzuata uygundur. ... iş yeri teslimi , işe başlama , yer teslim tutanağı

Madde şu şekilde düzenlenmiştir: Hukuk Dairesi 27/06/2019 tarih 2019/2379 E. 2019/7997 K. ...tarihinden bugüne kadar geçen süreçte müvekkili firmaya eksik... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Devlet... Dairemizin yerleşik içtihatları da bu yöndedir. Davacıların temyiz isteminin kabulüne; 2.

tarafından imzalanan 04.07.2013 tarihli raporda; “( ...04.2013 tarih ve 3705 sayılı süre uzatımı kararı (118 gün... ...yapılması için işyerine gidilmiş gerekli incelemeler yapılmıştır...