...uzatımı verildiği, süre uzatımları dâhil işin bitirildiği tarihin 29.10.2013 olduğu anlaşılmaktadır. ... ... ye … İkmal İnşaatı yapım işine ait sözleşmenin 9.2 maddesine göre ... raporundan da görüleceği üzere inşaat sahasına aşırı yağmur yağdığı ...

... Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 10.02.1988 tarih, 1987/2-520 Esas, 1988 ... meydana gelen bozma gereğince işlem yapma ve hüküm verme durumu, taraflardan ... ... ...ce bozma ilamına uyulmasına karar verilmesine rağmen, inşaat mühendisi, mali müşavir ve hukukçudan oluşan bilirkişi...

...sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda... ... ...İçerisinde Toplam 10 (On) Defa, 10 (On) -

...Sözleşmenin devrine ilişkin işlemlerde; a- Sözleşmenin devrini... ... ...devretme veya devir alma İle üç yıllık süre içinde başka bir... ... Yine 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde “Mücbir...

...maddesinde;“26.2.Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için... ... Dairesinin 02.04.2015 tarih ve 10455 sayılı kararı)

... oluşturduğundan bahisle asgari ücretin yıllık enflasyon oranından daha yüksek ... başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ... ... ... çalıştırılması öngörülen 10 operatörün maliyetinin ihaleyi sonuçlandıran ... kuralın mücbir sebep nedeniyle işlerlik kazanmaması ve fiyat farkı ...

... imzalamasından sonra tahakkuk işlemini yapıncaya kadar yetkililer tarafından ... tarihten başlamak üzere en çok 10 gün içinde itirazını dilekçeyle idareye ... ... ... davalı idareden sözleşme konusu iş ile ilgili tüm geçici hakedişler ve ... ve akademik kariyeri haiz bir inşaatçı, bir iktisatçı ve ekonomist ...