...yükleniciye Yapım İşleri Genel Şartnamesine aykırı olarak 137 günlük ek süre verilmesi sonrasında, revize iş programının... ...kullanılan Kültür ve Turizm Bakanlığının 14 Mayıs 2012 tarih ve 105629 sayılı ve 13.05.2013 tarih ve 92699 sayılı genelgeler... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ...

İhale tarihi itibarı ile geçerlilik süresi sona ermemiş hazır yemek imalatı (tabldot) günlük 1000 (Bin ... 2015 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında verilmesi düşünülen (günlük sabah kahvaltısı 43510 öğün, öğle yemeği 43510 öğün, ara öğün (ikindi) 24320 öğün) yemek hizmeti alımı EtiSEM ...

...kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 10/04/2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan davalı... fesih , İdarenin sözleşmeyi feshetmesi , ihtar , ihtarlı süre , sözleşme aykırılık ...ihtar nedenlerine ilişkin muğlak ifadeler kullanıldığı, on günlük süre beklenmeden sözleşmelerinin feshedildiği, Mahkeme...

...başlama tutanağı” düzenlendiği, sözleşmesine göre 420 günlük sürenin işin fiili olarak başladığı 02/08/2021 tarihinden... Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (On ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine...  “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “(

...tarihli ve E-4857 sayılı Olur’u ile işe 144 gün ilave süre verildiği, bu sürenin ilk iş bitim tarihi olan 28/10/2021 tarihine eklendiği ve yeni iş bitim tarihinin 21/03/2022 olarak belirlendiği, yüklenicinin ise verilen 144 günlük süreye havanın fen noktasında çalışılmaya uygun olmayan günleri de eklenerek yeni iş bitim tarihinin 06/07...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma... ...gösterilmesinin hukuka aykırı olduğu, yasaklama kararının 45 günlük süre içerisinde verilmesi gerekirken bu sürenin aşıldığı... ...ortaklığı ile 03/01/2011 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 10/01/2011 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

Belirtilen süreler içerisinde iş programının sunulmaması veya teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için, işin süresinde bitirilememesi haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır.” “

Davacıya verilen 47 günlük süre davalı idare elemanlarının serbest iradeleriyle... Davalının süre yönünden bir zararı var ise bu konuda yetkili elemanlarına rücu etmek hakkı saklıdır. 9.4.1992 tarih ve 1992/1003 E., 1992/1753 K.