...değerlendirilmesi istemiyle gerçekleştirilen başvurunun reddine ilişkin 10/07/2018 tarih ve 118859 sayılı işlemin iptali istenilmiştir... sayılı iadeli taahhütlü posta ile davacı şirkete 10 gün süre verilerek sözleşme imzalamaya davet edildiği, davacı...

...4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 28/10/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...vardiya olmak üzere kırım, yıkım çalışmasının yaklaşık 10 gün sürdüğü, ihale öncesi anlaşılması imkânsız olan ve...

...edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/09/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... … 8-Enerji müsaadesi yazımız tarihinden itibaren 90 gün sürelidir.

10.4.2019, E. ...edilmek üzere götürüldüğü ve işin bir bütün olarak 10 gün içerisinde tamamlanarak kırıcının tekrar teslim edileceğinin...

...belirlendiği, aynı iş programından tespit olunduğu üzere 56 gün süre uzatımı verilerek işin yeni bitim tarihinin 15/12... İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde … hazırlar. İdare iş programını verildiği tarihten itibaren başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.”,

(4) 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi... ”ne ilişkin fiyat farkı hesaplamalarında güncel endekslerin uygulandığı dönemlere ilişkin imalat...

...itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin... Yüklenicinin görüş ve talebi; 10/03/2021 tarihli dilekçesinden özetle; işin yürütülmesi...