...sözleşme ayakta olup, feshedilmediğinden ve kesin hesap mahkeme eliyle çıkartıldığından... maddesinde düzenlenen teminat mektubunun gelir kaydedilmesi koşulları... 2022/4935, K. ...günü için sözleşme bedelinin onbinde üçü oranında gecikme cezası kesileceği düzenlenmiş...

186 ilamın 9 uncu maddesinin (B) fıkrasıyla; .. ...gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve geçici... ...gecikilen gün sayısı” şeklinde yapılan ceza kesintisi uygulamasının doğru olduğu anlaşılmaktadır...

Anılan Yasa9;nın 96. Davalı iş sahibi kesinleşen yargı kararı uyarınca davacının... 2-Davacı vekili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. ...sözleşme gereği davalıya 3.026.000,00 TL bedelli teminat mektubu verildiğini, 26.07.2010 tarihinde...

...yeni birim fiyatlarına itibari değerlendirme oranında tenzilat uygulanması gerekirken benzer... 2010/15-609, K.2010/634 sayılı kararında yer alan tespitler...

...yapımından vazgeçilmesi halinde hakedişten kesinti yapılamayacağı, pursantaj oranının... ...imalat seviyesinde sözleşme bedelinin hangi oranında ödeme yapılacağını gösteren bir... IV-KARAR “Nevşehir Merkez 8-9 Hekimli Aile Sağlık Merkezi Yapım İşi”  

...Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 25.09.2020 tarihli ve 138488 sayılı yazısı ve eklerinden... ...işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan... ...yapılmış işlerde ise hakediş raporları ve varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili...

...hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan... Yükleniciye 02.09.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. 9.2. 9.4. ...için sözleşme bedelinin °/o0,05 (binde 5) oranında gecikme cezası uygulanır.” denilmektedir...

...4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 02/09/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu... ...yapılırken bu oranın sözleşme hükmü ile teminat altına alındığı, yeni birim fiyatların... ...kâr ve genel gider hariç analiz tutarına %10 oranındaki yüklenici karına ilave olarak %15...