...süresi içinde, davalı idare vekili temyiz isteminde bulunmuştur... ...bu iki tarih arası için sözleşmede kararlaştırılan... ...sözleşme bedelinin %0,03 oranında 118.532,26 TL gecikme... ...ne göre, Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmeni... Şartnamenin 42. 2022/540 K.

Şti.’ye ihale edilmiş ve sonuç olarak iş, … ...yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğ'inde Değişiklik... ile sözleşme imzalanmıştır. 4. ...c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz...

...tutulmadığı hususlarının İSKİ Genel Müdürlüğü'nden... ...4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'... 4.11.2020, E. 2014/550 K. ve 26.

...anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır... Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 14’üncü... ...nde; Yapılması öngörülen ve işe ait teknik şartnamede... ...ile ilgili tüm işlemler ve giderler yükleniciye aittir... 45 metre, max.

...bedelinden %o2 (Binde iki) oranında gecikme cezası uygulanacağı... Sözleşmenin 10. ile davalı … Genel Müdürlüğü arasındaki... 12.04.2010, E. 2010/2104)   ...dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla...

...2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...25, 2021 yılı için % 75 oranında harcama yapılacağı... ...sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin... ...doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye... ...tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri aşağıda... ...48 TL imalât tutarının sözleşmedeki ödeme şartları...

...komisyonu kararına göre, 14 adet ihale dokümanı indirilen... ve Dış Tic. Şti.nin teklifinin sözleşme gideri ve genel... ve Tic. ...muhtaç kişinin hanesinin genel temizliği ile kişisel... ...sebeple işçilik ve diğer giderlerin maliyetinin yaklaşık... ...sözleşme bedelinin binde 9,48 oranında damga vergisi alınacağı... ve Tic. ve Dış Tic. ve Tic.

...sözleşmesinden kaynaklanmakta olup sözleşmenin haksız feshedildiğinin... ...üzerinden kabulüne dair verilen karara karşı taraflarca... ...tarih, 2020-7 Esas ve 2020-446 Karar sayılı davalının... ...maddeleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47.