4735 sayılı yasaya tabi idareler kamu hizmeti ifa ederler. fıkrasında düzenlenen “Akdin muayyen zamanda veya meşrut mahalde icra edilmemesi halinde tediye... ...kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”,

...belgelendirilmesinin zorunlu olduğu, Sekizinci fıkrasında ise Zamanında yapılmayan yazılı bildirimlerin dikkate alınmayacağı... İl Müdürlüğü tarafından yapıldığını, bu idare tarafından düzenlenen yer teslim tutanağında işin yer... ...illiyet bağını kurulamaması nedeniyle kişileri kamu zararı hesabından muaf tuttuğunu, Sayıştay Temyiz kurulunca verilen...

...ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ve idarece uygun görülerek sözleşmeye bağlanan ödemeye esas... (2) Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak ihzar edilen malzemeler için fiyat farkı hesabı yapılır. ...gerçekleştirildiği ayın fiyatlarını) yansıtması takvim olarak her zaman mümkün olmayabilecektir.

...tarihli ve E-383752 sayılı yazılarında özetle; adı geçen idare tarafından 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...gecikme olması ve bunun işin bir kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini geciktirmesi halinde, sözleşmede tespit... (2) Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu...

...buna ek olarak geçici teminatın uzatılmasının ve süresinin hesabının teklif geçerlilik süresine ilişkin beyana bağlandığı... ...süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.” hükmü, Yapım İşleri İhaleleri... ...sunulması hususunda bildirim yapıldığı, yazının aynı zamanda postaya da verildiği ve Msm Altyapı İnş.

...İşi ihalesi üzerinde kalan ve 18/10/2010 tarihinde idare ile sözleşme imzalayan davacı şirketin, taahhüdünü... ...YİZ EDENİN İDDİALARI :Davacı tarafından, hakedişlerin zamanında ödenmediği, bu nedenle ekonomik olarak zor durum... ...kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. kuralına...

...yükleniciye tebliğinden itibaren 30 (Otuz) günü geçtiği takdirde idare sözleşmeyi feshedecektir. ...kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir” Denilmektedir... ...Sağlanması İşi” için yapılan ödemeden, yüklenicinin teslimatı zamanında yapmamasından dolayı ortaya çıkan gecikme cezasının...

...60.004,45 TL'ye yaptırıldığını, davalı tarafından zamanında bitirilmeyen inşaatın kalan kısmının yapımı... ...kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. hükmü... Davacı idarece sözleşmenin feshi sonrasında yeniden ihaleye çıkılarak yeni yüklenici....

Aynı Esasların “Fiyat farkı hesabı” başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının... ...dağılımını gösteren ayrıntılı bir iş programı hazırlanarak idarenin onayına sunulur. ...programının gerisinde kalma veya ilerisinde olma durumu hiçbir zaman ortaya çıkmamaktadır.