...etmiş iken, idareye veremezsin, yükleniciye de isteyemezsin denilmesinin... .) karar verilmiştir. 5.4.2023, E. 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. ...farkının nitelikçe bir emprevizyon tazminatı olduğu, yönettiği...

...kaynaklı gecikmeler sebebi ile yükleniciye 668 gün süre uzatımı... Yapım işi ”   ...değişiklikler, iş artış veya iş eksilişi olarak değerlendirilecektir... …” 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun;  “

...duyulmuş ve ilave imalat bedeli yükleniciye ödenmiştir. ...yanıcı malzemeler için TS EN 13501-1 standardına gören “A2-s1... ...8, Özel 9, Özel 21) için iş eksilişi yapılırken teknik şartnamede... Teknikeri)’dan tazminine karar verilmiştir.

Palplanş ödemesi birim fiyata dahil değildir... ...tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. Buralar, bedeli Yükleniciye ait olmak üzere... 5.

...sorumlulardan tazminine hükmedilmiştir. ...nedeniyle yine Bakanlar Kurulunun 2015/DK. ...esi ile; Belediye tarafından yükleniciye mevzuat hükümlerin... ...Kararına göre ÖTV fiyat farkı ödemesi yapıldığı beyan edilerek...

(rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. ...alın kaynağı yapılması ve ödemesinin de bulunduğu, yeni... ...arızalı olan PPRC 160 ile PPRC 250 mm çap aralığındaki boruların... ...ilerleme yüzdeleri esas alınarak yükleniciye ödenir.

...fiyat ve rayiçlerin kullanılması yükleniciye eksik ödeme yapılmasına... ...tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. ...suretiyle ihzarattan geriye kalan % 50’lik kısmın imalat olarak...

...davanın ise reddine karar vermiştir. ...TL borcu olduğu gibi davalı yükleniciye hakedişlerde 45.044... (Yargıtay 15.

...müvekkili şirketin davalı Tüzel Kişi İdare ile ... ...düzenlenen müeyyidenin sadece davacı yükleniciye yönelik olduğu davalı... ...hakedişi en geç 30.11.2015 tarihinde ödemesi gerekirken 7 gün gecikmeli... ...çarpılmasıyla tespit ettikleri 28.710,05 TL cezai şart alacağının ihtarın...