...kaynaklanan edim ve yükümlülüklerini ifa ettiğini ancak davalı kurumun sözleşme gereği yükümlülüğünde bulunan ve sözleşmenin ifası için zorunlu olan kamulaştırma işlemlerini... ...edildiği, 27.04.2015 tarihinde tebliğ edildiğini, tebliğ tarihinden 06.05.201 tarihine kadar yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemeleri sebebiyle idarece kurulan fesih komisyonunun...

...sözleşmenin ifasına yönelik yükümlülüğünü (hakedişi süresinde ödeme yükümlülüğü) yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi, bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması...

...karşın sonraki süreçte herhangi bir teslimat yapılmadığı, ihale sözleşmesi kapsamında yükümlülüğün yerine getirilmediği sonucuna varıldığından, davanın davacı şirket... quot;Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25.

...yitireceği belirtilse de, işletmecinin sözleşmeye ve şartnameye dayalı olarak girmiş olduğu yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiği; 14.07.2008 tarihinde yer teslimiyle başlayan... ...sözleşmeye uygun olarak taahhüdün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabileceğinden, yüklenicinin sözleşmede yer alan edimini yerine getirememesinin kendisinden kaynaklanmayan...

...süresinin uzamasına sebebiyet veren 1/5000 ölçekli haritaları hazırlama veya temin etme yükümlülüğünün idarede olduğu, bunların idare bünyesinde hazır bulunacağı, 20... ...ne göre idarece verilmeyen bilgi ve belgelerin yüklenici tarafından tedarik edileceği, yüklenicinin toplam 330 günlük süre uzatımına rağmen sözleşme konusu işin ancak...

maddesi de dikkate alındığında, söz konusu işin kazı imalatlarında,  zemin cinsi her ne olursa olsun, uygulama projelerinde belirtilen kotlarda kazının yapılmasının, sözleşme gereğince yüklenicinin yükümlülüğünde olduğuna ilişkindir.

...sağlaması halinde ikame edilene kadarki sürenin hakedişten düşülerek yükleniciye ödeme yapılacağı ve ilgili cezai hükümlerin uygulanacağı, basiretli tacir olma yükümlülüğü çerçevesinde yüklenicinin ihale konusu işi ihale dokümanı kriterlerine göre yerine getirmekle sorumlu olduğu, söz konusu düzenlemenin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından...

Yüklenicinin bu yükümlülüğü, iş-eser sahibine olan “özen ve sadakat” borcu gereğidir.

Yüklenicinin görüşü ve talebi; Anlaşmazlık tutanağında özetle; idare tarafından belirlenen...