bentte açıklanan nedenlerle davalı iş sahibi vekilinin temyiz dilekçesinin reddine, 2. bent uyarınca kabulü ile hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, 5766 sayılı Kanun'un 11. ...giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 08/03/2022 tarihli dilekçesinde özetle; işin yer tesliminin 22/02/2022 tarihinde, idare tarafından sözleşmede belirlenen havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi...

...taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş... Dilekçe ekinde gönderilen ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel... Bu itibarla dilekçi iddialarının reddedilerek 657 sayılı ilamın 10.

Yüklenicinin görüş ve talebi: 14/01/2022 ve 02/02/2022 tarihli dilekçelerde özetle; işe ait sözleşmenin “ Ödeme yeri ve şartları ” başlıklı 11 inci, sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ...

Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; 08/10/2020 tarihli dilekçesinden özetle; Kesin kabul tutanağını ihtirazi kaydı ile imzaladıklarını, sözleşme eki uygulama projelerinde bulunmayan 1 adet UPS imalatının iş artışı olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündedir.

İşin sözleşmesinde iş bitim tarihi, süre uzatımları ile tespit edilmiş olan 17.06.2006 tarihidir. ...Tesviye Sanat Yapıları ve Üst yapı Yapım İşi”nde ait yüklenicinin sözleşmede öngörülen süreler içerisinde işi... İlam hükmüne karşı sorumlu gönderdiği dilekçede, her ne kadar geçici kabul tutanağında işin bitim...

...kaydedilmediği ve temyiz harcının yatırılmadığı, davalının temyiz dilekçesinin Davacı davasında davalının 16.11.2009 tarihli... ...düzenlendiği ihtilâfsız olan sözleşmenin 26.2.1 maddesinde yüklenicinin işi süresinde bitirmediği takdirde sözleşme... ceza uygulaması , eksikliklerin giderilmesi için verilen süre , geçici kabul eksiklikleri

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; ilk derece mahkemesindeki iddialarını tekrarla ... alınmamasının adil olmadığını, mevsimin kış olması ve öğrencilerin soğukta kalmaması gerektiğini, davalının teslim ettiği kömürün ... feshinde idarenin kusuru olmadığını, ayıplı kusurun davalı yüklenicinin ayıplı mal teslim etmesi nedeniyle davalıda olduğunu, bu ...

maddesinde, ara hakedişlere itirazın ne şekilde yapılacağı belirtilmiş olup, itirazın buna uygun olarak gerekçeleri belirtilip, yüklenicinin idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporunu ekliyeceği dilekçesinde açıklaması, hakediş raporunu idareye verilen ...