...dahil olup olmadığı hususlarında yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık... ...için bu testin proje veya teknik şartnamelerde belirtilmesi gerektiği, yaptırılması... Ancak bu madde idare onaylı imalat değişikliklerini kapsamaz. ...konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği...

maddesi hükmünce hakim, tarafların... Duruma göre talep sonucundan daha azına karar verebilir. ...ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşmenin... ...ine göre Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşme ekleri arasındadır...

Yüklenicinin görüş ve talebi; İşe... ...sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62 nci maddesinin (c) bendi gereğince teklif... ...açıklamaların mahal listesi veya teknik şartnamelerle açıklanabileceği, idarelerin... Onarım ve Güçlendirme İşi” nde; ..

...gecikme cezası konusunda idaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu... ...bitirilmeyen her gün için sözleşmenin 25/2 maddesindeki hükümlerin uygulanacağı... ...bitim tarihinin 10/10/2019 olarak alınamayacağı, verilen süre uzatımı... ...taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda...

...2022 yılı ödeneklerinin tespitinde, yüklenici ile idare arasında oluştuğu... ...hazırlar” ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 17 inci maddesinde... ...diğer kurallar” başlıklı 62 nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamındaki... ...ilişkin tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği...

...olup olmadığı hususu ile ilgili olarak yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık... ...Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “… ...konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği... ...ayrıca “Sentetik Çim Teknik Şartnamesi” nde teknik tarifleri yer alan...

Şartnamenin bu hükmü HUMK'nın 287. maddesinde fiyat farkı hesabının yapılma şekli gösterilmiştir. Hukuk Dairesinin 3.3.2011 tarih ve E. ...dilekçeyle idareye bildirmek zorunda olduğu, yüklenicinin itirazlarını bu şekilde...

(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 16.12.2021 tarihli ve E. ...bütünden ayrı olarak tek başlarına yorumlanamaz. ...davacı banka nezdindeki site yönetimi hesabına aktarılacağının kararlaştırıldığı... maddesinin yorumlanması noktasındadır.