Şekli ve içeriği teknik şartnamede belirtilen ve yüklenicin sorumluluğunda olan yükümlülükler teklif fiyatına dahildir. … İhale dokümanında ihale konusu işin 2 kısımda (Hakkari Devlet Hastanesi ve Çukurca/Işıklı Sahra Hastanesi(ek binası), Yüksekova Devlet Hastanesi...

Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir.

...usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

İdarenin sözleşmenin devrine onay vermesi halinde, yüklenici tarafından devre ilişkin işlemler onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanır.

Yüklenici, yüklendiği işi sözleşme ve yasa hükümlerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak tamamlamak ve iş-eser sahibine teslim etmekle yükümlüdür.

...durdurulan sürede yüklenicinin fiyat farkı hesaplanmasını talep etmesi üzerine, idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır.

(98 426 554,58 TL) olarak belirlendiği, Yüklenicinin ihtirazı kayıtla imzaladığı ve İdaresince onaylanan iş programında; 2021 yılı ödeneğinin  %

Kaldı ki yüklenici davacı dahi, inşaatın bitmemesi sebebiyle ilk poliçenin süresi sona ermesine rağmen davalı ...