İstemin Özeti :Ankara 4. ...hissesine sahip ortağı K1'a ait olduğunu, söz konusu hisse oranını teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edeceğini...

O halde taraflar arasındaki uyuşmazlık sözleşme ve eklerine göre karara bağlanmalıdır. ...imzalandığı tarihten 13.9.1992 tarihli 92 nolu hakedişe kadar davacı yükleniciye 16.041/1 ve 15.D.3 poz nolu imalatların bedeli...

...sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Cumhurbaşkanı bu oranı sözleşme bazında % 40 'a kadar artırmaya yetkilidir... ’un aşağıda yazılı karşı görüş gerekçelerine karşı ) oy çokluğuyla, karar verildi. Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir.

...bedeli, DĞB-21 iş kaleminde belirtilen fiyatın %50'si oranında ara hakedişlerde ödenecek olup firma tarafından... ...oluştuğu belirtilerek, belirtilen konu hakkında anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır. 1) İdare, yüklenici ve yapı denetim görevlisi arasındaki her türlü iletişim, yazılı olarak yapılır.

...Karşılığı Genetik Laboratuvarı Hizmet Alımı” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.

...sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde idarece en az 10 gün süreli yazılı ihtar çekilerek gecikilen her güne karşın her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere sözleşme bedelinin binde biri oranında yükleniciden kesilecektir.'' düzenlemesi mevcuttur .

TL'ye çıkarmıştır. Mahkemece bilirkişi raporu esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiştir. ...davalı idarenin ise davacıya yer teslimi sırasında önceki yüklenici tarafından yapılmış imalâtları detaylarıyla... ...kazılarının yapılmadığını, yapılan kazılarda metre oranında kot farklarının olup poligon noktalarının olmadığını...

maddesinde yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,05 oranında gecikme cezası uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

...müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere... Mahallesi 804 ada 20 parselde   sahibi ile yüklenicinin aynı kişi olduğu, yapılan inşaata ait bir sözleşmenin...