İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, şikâyet... hükmüne yer verilmiştir. ...ilişkin çalışanlara eğitim verilmesini sağlamaları gerektiği... ...doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya... ...kaydında yer alan söz konusu cezanın mesleki faaliyet kapsamında...

CEVAP Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; zamanaşımı... ...belgelendirilmesi şartının yüklenici tarafından yerine getirilmemiş... ...gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmaması... ...tarihinden yüz elli gün içinde işe başlanması gerektiğinin belirlendiğini... ...için ise 594.528 euro gecikme cezaları kesildiğini ileri sürerek...

...tamamlanıncaya kadar gecikme cezası uygulanacağı belirtilerek... ...20/12/2021 ve 23/12/2021 tarihli dilekçelerinde özetle; Uygulama... ...kabulün yapılması konulaında yüklenici ile idare arasında oluşan... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...yapılabilmesi için gerekli ilave sürenin verilmesi, bu sürenin iş bitim...

Kararın açıklanan nedenle bozulması gerekmiştir. ...olarak fesih ya da devir hakkı verilmesi amaçlandığı, alınan... ...yandan, işin teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi... DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...eklerine göre Kurulumuzca bir karar verilmesine yer olmadığı, Değerlendirilmektedir... ...hak edişlerde kesilen gecikme cezaları ve fiyat farklarının... ...farkı hesaplanması hususunda yüklenici ile idaresi arasında... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019    ...01/04/2021 ve 14/04/2021 tarihli dilekçelerinden özetle, işin...

...uzatımına ilişkin onayının yükleniciye bildirildiği tarihten... ...kararının davacı şirkete ek süre verilmesi yönündeki işlemden... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … ) kuralına yer verilmiştir. ...tarafından 13/03/2019 tarihli dilekçe ile idareden 422 gün... ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin...

...Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir. ...yazarak imzalaması gerektiği, eğer yüklenicinin, hakediş raporunun... ...belirterek kararın bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir. ...davalı tarafından kesilen gecikme cezasının iade edilip edilmeyeceği... ...şekilde 9/10 KDV tevkifatı kesilerek dilekçe ekinde itiraz kaydıyla...

...eksilişi yapılması konusunda yüklenici ile idare arasında yaşanan... ...30/09/2021 ve 31/01/2022 tarihli dilekçesinde özetle; atölye doğrultma... ...işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabilecek ilave... ...hakkında Kurulumuzca bir karar verilmesine yer olmadığına, 05... ...idaresince görüş talep edilmiş ise de, adı geçen Kanun’un...

Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...İşiyle ilgili olarak gerekli gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle... ...anlaşıldığından süre uzatımı verilmesinin zorunlu hale geldiğini... Dilekçe ekinde gönderilen ve Devlet... Yüklenici bu sürelerde faaliyette...