...katsayısına yer verilerek diğer kalemlerin... ...idarece; Endeks Tablosundan alt sektörler itibarıyla... ...şartnamede belirtilen ve yüklenicin sorumluluğunda... ...giysileri ayni olarak yüklenici tarafından... düzenlemesi yer almaktadır.

...2004 tarihine kadar teslim edilmesi, aksi... ...öngörülen edimin yerine getirilmemesi... fıkrasında, yüklenicinin işi süresinde... ...sözleşmenin feshedilerek teminatın irat... maddesine göre yüklenici malı sözleşmeye...

...sürecin durdurulması adı altında askıya alınması... Davacı yüklenici vekili, dava... ...uluslararası ikili ilişkiler ve sair anlaşmalar... ...olmadığını, faiz isteminin yerinde olmadığını... Davacı yüklenici, davalı ise...

...davacının 1 (bir) yıl süre ile tüm kamu kurum ve... ...uğratılması, diğer bir deyişle yüklenicinin yapması... ...hükümlerine uygun olarak yerine getirmediğinden... ...kullanıldığının tutanak altına alındığı, bu...

...yıllarını kapsayan ve yükleniciden tahsil... ...birden fazla yerde işyeri teslimi yapılması... ...Belediyesi tarafından ihale edilen, … ...kusurların süresinde yer teslimi yapılmamasından...

...tarihinde gerçekleştirilen 2018 Yılı... ...izleyen 20 gün içinde yüklenicinin idareye... ...olduğu, davalı idareye teslim edilmeyen 5.209... ...olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı...

...düzenlendiği ayın endeksi yerine, ocak ayının... ...sözleşme bazında bedeli yükleniciye ödenir... ...maddesinin 8 numaralı alt bendinde; “Sözleşmede... ...sözleşme bazında bedeli yükleniciye ödenir... ...müştereken ve müteselsilen tazminine karar...

Yüklenici, gerek sözleşme... ...Ürünleri endeksinin alt endeksi: 3.353,38... düzenlemesi yer almaktadır. ...ve güncel endeksler ile a1, a2, b1, b2, b3... ...uygulama aşamasında yükleniciye ihale dokümanında...

...tazmin hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz... ...çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir... ...için teklif cetvelinde yer alan bedellerden fazla... ...iş kalemleri için; yüklenici tarafından...