...ıslahla artırılan bu alacağa hükmetmiş, fiyat farkı talebinin reddine, işin bitim tarihinin... ...belirterek işin teslim tarihinin 13.06.2011 olarak tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından... ...yargılama sonunda son alınan bilirkişi kurulu raporu doğrultusunda; asıl davada davacı yüklenicinin...

...süre uzatımı ve iş artışları nedeniyle fiyat farkı verilmesi gerektiği, kesin hesabın... ...davacı firma tarafından bitirilemeyeceğinin tespit edildiğini, durumun davacı firmaya bildirildiğini... ...yapılması talebinin reddi ile alınan bilirkişi raporuna göre ihale kapsamı dışında kalan...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 19/06/2012 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Tekirdağ-Muratlı... ...Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Kesin Hakediş Raporu ve Hesap Kesilmesi” başlıklı 40 ncı maddesinde... Bu tespit ve hükümler birlikte göz önüne alındığında...

...kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. ...yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...uğratacağı, ayrıca ihalede en avantajlı fiyatı teklif ettikleri dolayısıyla idarenin...

...fıkrasının (a) bendinde; “Yapım İşleri Hakediş Raporu: Bu rapor, yapım işlerinde yükleniciye... ...yeşil defter ve malzeme teslim tutanağında tespit edilen miktardan fazla belirlenmesi sonucunda... ...üzerinden indirim yapılmak veya teklif birim fiyat almak suretiyle gerçekleştirilen işler...

...herhangi bir bedel talep edilmediği denetçi raporundan anlaşılmaktadır. ...işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve... ...vekili ile birlikte tespit edilerek bir “Durum Tespit Tutanağı” düzenlenir.

...Bulaşıkların Yıkanması” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...tevsikinin amacıyla Ek-O.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağı kullanılarak açıklama yapıldığı... ...süzme yoğurt ve paket meyve suyu (200 ml) birim fiyatının tevsiki için SMMM tarafından düzenlenmiş...

...değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...lehine % 15 (rakam ve yazıyla) OnBeş oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

...Alım İşi” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. ...değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.