Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... Kesin teminat mektubunun süresi ../ düzenlemesi yer almaktadır. ...yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen... açıklamaları yer almaktadır. ...yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlamadığı veya başlayıp...

...yüklenici tarafından idareye süresinde bildirilmediği ve yükleniciye... ...odası kayıt belgelerini ise daha sonra idareye ibraz ettiği anlaşılmıştır... ...belgelerden teknik personelin yer tesliminden itibaren işin başında... Söz konusu işe ait sözleşmenin “Teknik... ...personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır...

hükmü yer almaktadır. ...İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı... ...Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde... İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 180... düzenlemesi yer almaktadır. ...onarımları için yapılacak harcamalar sonrasında temizlik işinin ödeneğinin...

...İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... ...belgelerin okunup incelenmesinden sonra, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ... ...imzalanan Sözleşmenin; “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı... ...Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır...

...tarafından sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediğinden sözleşmenin... ...sözleşmesinin imzalanmasından sonra davacının 14/11/2011 tarihli... Karar süresinde davacı vekilince istinaf edilmiştir. ...a mevcut dava konusu yapılan işe ilişkin idari ve genel şartnam...

...tarihlerdeki bildirimler ile davacının işe başlamasının istendiğini... ...alanında şantiye kurulmaması ve iş yerinde bulunulmadığı iddiası... ...yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekilince... ...memleketine götürülmesinden sonra dönüşte çalışanların... ...rağmen davacının işe süresinde başlamadığı, işin yavaş yürütüldüğü...

...imzalanmasını müteakip işe başlayacak ve işe başlama tarihinden itibaren... ...gelecek davranışları mevcut ise sonradan yapılan teslimde çekince... ...verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri... ...kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir...

Ancak söz konusu işe ilişkin sözleşmenin 10. Daha sonra, Mahkeme’nin 2007/384... ...tarihli sözleşmenin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme... “Taahhüdün Yerine Getirilmemesi” başlıklı 26. Sözleşmede işin süresi 750 gün olarak belirlenerek...

...şekil ve şartları, e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi... ) kuralına yer verilmiştir. ...yeterliliğe ilişkin geçerlilik süresi ihale ilan tarihinden itibaren... ...bırakılan iş ortaklığınca daha sonra birlikte kurulan şirket...