yer teslimi ve işe başlama tarihi - Arama Sonuçları

Revize iş programı ve fiyat farkının yeniden hesaplanması.

Revize iş programı ve fiyat farkının yeniden hesaplanması.

  • 14/04/2024

... yapım şartlarına bağlı olarak yer tesliminin yapılması akabinde teslim ... iş yapılmadığı,  02/12/2021 tarihine kadar de yeni bir iş kısmı teslim ... yüklenici arasında düzenlenecek, işe fiilen başlama ve/veya işi durdurma tutanakları ile ... programına göre, taraflarca iş ve işlemlerin (fiyat farkı hesaplanması dâhil ...
… Devamı
Hakimin davayı aydınlatma ödevi ve taleple bağlılık ilkesi.

Hakimin davayı aydınlatma ödevi ve taleple bağlılık ilkesi.

  • 23/04/2024

ve 119. ...mahallinde yapılan incelemede, yer teslimine rağmen herhangi bir çalışmanın... ...alanında şantiye kurulmaması ve iş yerinde bulunulmadığı iddiası... ...bitim tarihi olarak 04.06.2017 tarihine karar verildiği ancak... ...ödemesi yapılmak istendiği, hakedişe şerh koyarak işlemin yasal... ...rağmen davacının işe süresinde başlamadığı, işin yavaş yürütüldüğü...
… Devamı
YİGŞ’ne aykırı olarak verilen süre uzatımı ve revize iş programında imzası olmayan yapım denetim görevlisi fiyat farkından doğan kamu zararından sorumlu değildir.

YİGŞ’ne aykırı olarak verilen süre uzatımı ve revize iş programında imzası olmayan yapım denetim görevlisi fiyat farkından doğan kamu zararından sorumlu değildir.

  • 19/05/2024

... süre verildiğini, bu sürenin verilmesinde 15 Mayıs 15 Ekim tarihleri arasında ... öyle ki daha işin başında işyeri teslimi yapıldığı halde işe başlamanın turizmden kaynaklı inşaat ... başlatıldığını, ayrıca inşaatın başlamasından sonra yapılan iş programı ... programına konularak iş bitim tarihinin yeniden hesaplandığını ...
… Devamı
Sözleşmenin idarece haksız sebeple fesih edildiğine ilişkin bilirkişi görüşü varken yasaklılık kararı hakkında idare mahkemesince karar verilmesi.

Sözleşmenin idarece haksız sebeple fesih edildiğine ilişkin bilirkişi görüşü varken yasaklılık kararı hakkında idare mahkemesince karar verilmesi.

  • 22/04/2024

...bir an önce şantiyeyi açarak işe başlamasının istenildiği... ...rağmen davacı şirketin işe başlamadığı, onaylı iş programına... ...davacıya 19/03/2012 tarihinde yer tesliminin yapılarak aynı gün... İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; DSİ 12. ...işe ilişkin olarak 22/03/2013 tarihine kadar 8 adet hakediş yapılarak... ...davacıya 19/03/2012 tarihinde yer tesliminin yapılarak aynı...
… Devamı
Teknik Personel Taahhütnamesi Geç Verilirse Ceza Kesilir mi

Teknik Personel Taahhütnamesi Geç Verilirse Ceza Kesilir mi

...yüklenicinin, teknik personel belgelerini yer tesliminden itibaren 5 gün... ...7 gün gecikmeyle 11.07.2016 tarihinde idareye sunmuştur... ...idareden kaynaklı gecikmeler) işe fiilen başlanamamışsa... ...sadece birinci aşamadaki (belge teslimi) gecikmeyi gerekçe göstererek... Sayıştay: İş Başlamadıysa Ceza Yok Yapım... ...sözleşmesel cezaların amacına ve hukuka uygunluğunu temin eder...
… Devamı
Geçici kabul eksikliklerinde gecikme cezası

Geçici kabul eksikliklerinde gecikme cezası

  • 15/02/2024

...2013 tarihinde yer teslimi yapılmış; ancak, mekanik tesisat işleri için mevsim şartlarının uygun olmaması ve hastane hizmetlerinin aksayacağı gerekçeleriyle işe başlama tarihi, 15.02.2013 tarih ve 1 karar sayılı süre uzatımı komisyonu kararıyla, 14.04.2013 tarihine ertelenmiş ve işin süresi 60 gün olduğundan, bitim tarihi de 12.06...
… Devamı