...ikincisi 10 gün olmak üzere iki kez süre uzatımı verildiğinden teslimi gereken tarih... ...yüklenici tarafından sözleşme konusu işin yapımı için gerekli malzemeler yurt dışından... ...bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla...

...ihale tarihinden uygulama tarihine kadar geçen süreye isabet eden tutarda fiyat farkı ödeneceği... ...konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan iş kalemleri... Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (YİGŞ) &quot...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 26/12/2017 tarihinde... ...gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 11/09/2020 tarihinde... İnşaatı Yapım İşi”nde, teklif cetvelinde bulunmayan...

...gösteren ve tacir sıfatını haiz davacının, süre uzatımı için mücbir sebep olarak ileri sürdüğü... ...dışındaki nedenlerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10. ...528 euro gecikme cezaları kesildiğini ileri sürerek şimdilik 50.000 TL'nin hak edişlerden...

işinde, yeni fiyat yapım şartları mevcut olmadığı halde bazı... ...getirilmesinde meydana gelebilecek gecikmelerden süre uzatımı gibi herhangi bir hak talebinde...

...yazılarda özetle; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 16 ncı maddesinde; “Sözleşme... ...İzinsiz devretme veya devir alma İle üç yıllık süre içinde başka bir sözleşmenin devredilmesi... ...sıralanmış ayrıca maddenin devamında; “süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi...

...aykırı olarak, herhangi bir ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden... İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun... c)Kısa sürede bozulabilen maddelerin muayenesine öncelik verir.

...kabul edilmesinin suç olduğu, davacının ihale sürecinde teknik şartnamenin kabul kriterlerinin... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 1. Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi...

...Arası Otobüs Terminali ve Galericiler Sitesi ” yapım işinde; mimari uygulama projesinde açık... ...şartlarının ağır geçmesi ve kar örtüsünün uzun süre çatıda kalması sebebiyle mahal listesi... ...değerlendirilmesi istenilen konunun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Kurulumuzca karara...