...şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken... Arası Yapım işinde; 13.10.2016... ...verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken... Ticaret Limited Şirketine ihale edilen ... ...beton dökme imalatından vazgeçilerek prefabrik imalata...

...işiyle ilgili olarak adı geçen yapım işinde, yüklenici tarafından... ...Mühendisin her biri için günlük gecikme cezasının 1/4 YTL... ...biri için günlük gecikme cezasının ¼ ü kadar günlük... TL.’ye tazmin hükmolunmuştur. İl Özel İdaresi tarafından yüklenici ………

...belirtilen konular hakkında anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır... ...imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin... Yönünde değerlendirilmektedir. ...Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...olarak iş süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre...

...idare arasında oluşan anlaşmazlık ile ilgili olarak Kurulumuz... 2021 Yılı için % 67 ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici yapım işi için sözleşmede... ...sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi...

...sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki... ...karşı yüklenilen işin yapımı sırasında gerçekleşen... ...Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır... ...Kodu: e) Miktarı: 1 Adet Yaz Spor Okulları Kapanış... ...önüne alınarak idari para cezası uygulanmış ve hakediş...

...menfi ve müsbet zararların tazminine ilişkin olup, mahkemece... ...çıkartılmış ve ek poliklinik bina yapım işi davacı F1 Mimarlık... Kural olarak, cebe girmesi beklenen paradır. ...ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından...

İtirazen şikâyet dilekçesinde... ...olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni... ...Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde...   Yerli istekliler yönünden: 17.5.3.1.1.

...onaylanması hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık... ...tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konusuna ilişkin tarafların... ...sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u... ...niteliği, teknik özelliği, yapım süreleri gibi hususlar...

...öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında... İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. ...tarihli ve 346154 sayılı yazısı ve eklerinde özetle... ...sürede yüklenici tarafından yapımına başlanamayan işler... ...gerektiği, İdareden kaynaklanan gecikmelerin yaşandığı...