...gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak... Yönetim Merkezi İnşaatı Yapım İşi” nde düzenlenen hak edişlerde ki...

...bulunduğu aydan bir önceki aya ait indeksi, l) Güncel indeks: Hakedişin düzenlendiği tarihin... ...İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında...

maddesi kapsamında 300 günlük ilave süre uzatım talebinde bulunulmuştur. ...işlerin tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 41...

...sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak... ...anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47 inci maddesinde de; “(

...belirtildiği, bu nedenle işin devamı esnasında Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 12’nci maddesinin... ...işyeri teslim tarihinden itibaren 600 (altıyüz) gün olarak belirlenmiştir. ...anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %10'una, birim...

...buna bağlı olarak iş artış/eksilişlerinin gündeme geldiği, bu imalatlara ait yeni birim... Etap Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ”nin yürütülmesi sırasında... ...anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim...

...düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak geçerli olur... Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22.

...önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. ...durumuna göre yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veya teminatından... ...tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar...