... 1 adet ticaret merkezi ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatının ... imzalandığını ve işin gerekli iş makineleri, inşaat malzemeleri, ekip ve ekipmanlar ile yapımına başlandığını, davalı ... ... ...alacakların farazi olduğu ve bu işlerin gerçekleştiği dönemlerde düzenlenen hakedişlere davacı tarafından sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi...

...Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi... ... ... verildiği, İKY’lerin hangi işleri kapsadığının belirtildiği buna ... olduğu, sözleşmeye göre altı aya (180 gün) bölündüğünde günlük ... dolayı sürenin uzamasıyla bu iş kalemleri için öngörülen bedelin ...

...eşmenin ekleri arasında Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ... ... hazırlanan ve beraber imza altına alınan metraj ataşmanında belirtildiği ... bedelin ödendiğini, fazla iş yapılmadığını, davacının fazladan ...

... sayı ile “Yükleniminiz altında yapımı tamamlanarak 18.01.2012 ... hakedişinizden tutulması ve tahsil işlemi tamamlanana kadar teminatınızın iade ...

... kendisine ek süre verildiğini ve iş bitim tarihinin 10/10/2019 olarak ... yazısında; “Taahhüdünüz altında yapımı devam eden “E.Ü ...

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesinde; “(

...üncü maddesi 5 inci fıkrasında; “Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı...

...bendinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasında sayıldığı gibi sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işlerin... ... ... verilen süre uzatımı hariç iş zamanında bitirilmediği takdirde ... sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası kesileceği ...