... davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri ... edilmediğini, bu durumun işin gecikmesine neden olduğunu, bu ... ... ...feshettiğini, fesih yazısı ekinde bir takım işlerin eksik ve ayıplı olarak yapıldığının tutanak altına alındığını, oysa sözleşmeyi daha... ... ... kararlaştırıldığını, yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin ... kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma noktasına ...

...idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar. ... ... Kurumu tarafından yayınlanan Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile ... ortadan kaldırmamak üzere, işin özelliğine göre sözleşmelerde bu başlık altında bir veya birden fazla maddeyi ...

... olarak esas alınacak tarihin, işin geçici kabule elverişli bir ... tutanağa yazacağı, hüküm altına alınmıştır. ... Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8. ... ...geçici kabul teklif belgesinin ardından, yapım işleri geçici kabul tutanağının hazırlanmış olduğu ve tutanakta işin bitirildiği ve geçici kabul itibar...

...Aktif Cihazlar” başlığı altında; “Kullanılacak tüm... ... İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik...

... yüklenici ile birlikte tutanak altına alındığı, Yer tesliminden itibaren ... sürede yüklenici tarafından yapımına başlanamayan işler için ... geçerli hale geldiği, Yapılan işlemlerin ilgili mevzuata ve ... ... ... niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak ... dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak ...

...kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür: … ... ... ortadan kaldırmamak üzere, işin özelliğine göre sözleşmelerde bu başlık altında bir veya birden fazla maddeyi ... Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat ...

Söz konusu işe ilişkin İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49. ... “Yapım İşlerinde Çalışılamayacak Günler” başlıklı 50’nci maddesinde; “Bu işin fen noktasından...

... Belediyesi Hizmet Binası” yapım işinde; temel kazısında ortaya ... kırımı ve moloz naklinin iş artışı olarak ödenip ödenemeyeceği ... ... ... imalatının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı birim fiyat ... inşaatın yıkılması” iş kalemi birim fiyatı üzerinden taraflarına ... ... ...yollarının yapılması ve depolama sahalarının hazırlanması işlerini de kapsar.