...İtme) İşi Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı... ...projede yapılan değişiklik sonucunda yapılan hesaplamada, 2 nolu şafttan 1 nolu şafta ve devamında... Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek...

...götürü bedel üzerinden üstlendiğini, davalıdan kesin teminat olarak 151.380,00 TL alındığını... ...daha yüksek bedele yapılması ve yapılan işlerin usulüne uygun gerçekleştirilmemesinden... Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasındadır.

...fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve... ...Ayrıca 2023-2024-2025 yıllarında hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için Ulusal Bayram... ...maddesinde “(1) Fiyat farkı aşağıdaki formüllere göre hesaplanır: …

...Salonu yapımı işiyle ilgili olarak adı geçen yapım işinde, yüklenici tarafından idareye bildirilen... ...gecikme cezasının ¼ ü kadar günlük ceza hesaplanarak cezanın müteakiben düzenlenecek... ...kabulünün yapıldığı, dolayısıyla yapılan işlerin sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirildiği...

...2013 tarihinde ihalesi yapılan “Saha Tanzimi Yapım İşi” uhdesinde kalan ... ...tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki... ...mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir...

...mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir... ...2013 tarihinde ihalesi yapılan “Saha Tanzimi Yapım İşi” uhdesinde kalan ... ...tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki...

...İdarece onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirildiği ayı,” denilmek... ...olarak belirtildiği, işe ait sözleşmede ve Yapım İşleri Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak... ...ise, uygulama ayının indeksleri üzerinden hesaplanarak bulunur.” Denilmektedir.

...taraflar vekilince tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul... ...gereken süreye etkisi saptanıp ceza miktarı hesaplanırken bu süre dikkate alınmalıdır... ...biten diğer işleri de etkilediği, diğer bazı işlerin de yeniden ele alınacağı, yurt dışından...

Mahkemece, ilk ihtar tarihi itibariyle hesaplanan 81 günlük gecikme cezasının tahsiline... maddesi uyarınca yapılan işlerin zaman planlamasının düzenlendiğini... ...gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme...