...tarafa yapılan ödemelere ilişkin muhasebe fişlerini gösterir detaylarını açıkladığını... ...düzenleme ve anıt heykel yapım işinin müvekkilce yapım işinin üstlenildiğini ve karşılığında... ...dikkate alınarak çalışılan günler üzerinden hesaplanan 60.700,00 TL para cezasının davacı... ...gereken tarihten itibaren 1 yıl sonrasında da kesin kabul ve ilgili teminatın diğer yarısının...

Bu Kanuna göre düzenlenecek yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin ... programı ihtilafları, fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması, sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişlerinde sözleşme anlaşmazlıklarını incelemede Çevre ...

Yapım İşi”nin sözleşmesinde birim fiyatı... ...muhasebe işlem fişi ile idarenin yükleniciye olan kesinleşmiş borcundan mahsuben tahsil edildiği... ...ilişkin sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü...

...değerlendirmesi ise; İlk iş programına göre işlerin yürütülmesi sırasında, mücbir sebep... .Bakım Onarımı” işinde, ceza kesintisi, revize iş programı, fiyat farkı hesaplanması... Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri... Fiyat farkı hesaplanacaktır.

...Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş... ...Yapılması” işinin yürütülmesi sırasında; hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı... Fiyat farkı hesaplanacaktır. ...kendisinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin...

... maddesinde; “Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği ... belirlenmesi gerektiği, anahtar teslimi götürü bedel yapım sözleşmelerinde, idarelerin ihaleye esas projeleri ... yükümlü ve sorumlu bulunduğu, Yaklaşık maliyet hesap cetvelinin, ihale öncesinde idare tarafından hazırlanan ... nin 12 nci maddesine göre; sözleşme konusu işlerin, uygulama projelerine uygun olarak yapılacağı, idarenin ...

Şti.nin teklifinin 114.836.886,33 TL olarak hesaplanan sınır değerin altında olduğundan... ...tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliği... ...bunun dışında herhangi bir güncelleme yöntemi kesinlikle kullanılmayacaktır…” ifadelerine...

...nedeniyle aynı teknik personelin her iki işin yapımında da görev başında bulunmasında yasal... ...hususları gerekçe olarak gösterilmiş, yapılan yeni hesaplamada … İnş. dönemindeki elektrik işleri toplam gün sayısı esas alınmıştır. ...inşaat ve tesisat (veya elektrik) işleri için de kesinti yapılması gerektiği sonucu ortaya çıkacaktır...