...İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır. ... ...gereğince sözleşme bedelinin binde 1’i oranında 2 adet ceza kesilmesine karar verildiği ve hakediş tutarından söz... ... (Kamu İhale Kurulunun 06.09.2023 tarih ve 2023/UH.I-1182 nolu kararı)

... belgesinin düzenlenebilmesi için yapım işinde alt yüklenici çalıştırılmasına müsaade ... yüklenici arasında yapılacak iş karşılığı bedel içeren bir sözleşmenin ... yüklenici tarafından yapılacak işlerin bir listesinin idareye verilmesi ... ... ... dokümanında, “İş Gruplarının Maliyetteki Oranları” belgesi kapsamında “ Subasman ... İdari Şartname’de B-III grubu işlerin benzer iş olarak kabul edileceğine ... ... (Kamu İhale Kurulunun 26.07.2023 tarih ve 2023/UY.I-1059 nolu kararı)

...İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır. ... ...düzenlendiği, 05.05.2022 tarihli yazıyla sözleşme bedelinin yüzde 1’i oranında ceza uygulandığı kararının yükleniciye tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak... ... Kararı, asıl ve birleşen davalarda taraf vekilleri temyiz etmiştir. ... ...işin bitirilmemesi halinde (62 gün süreli), yasanın, yapım işleri genel şartnamesinin ve sözleşmenin ilgili hükümleri... ... nolu kararı)

... Gazetesi'nde yayımlanan kararı gereğince davacı şirkette bulunan hisselerini Servet Karaca adlı kişiye devrettiğinin tespit ... ortağın yarıdan fazla hisse oranının teminat süresince (kesin kabule ... ... ...gerektiği, davacı şirketin de işin yapımı aşamasında ihale dokümanı... ... maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA, (Danıştay 13.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:Ankara 2. ... ...olunduğu, buna rağmen büyük oranda inşaatların tamamlandığı... ... TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi' ... tarihinde gerçekleştirilen X1 Yapım İşi ihalesi üzerinde kalan ...

...yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları bakımından Yapım işleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanacağının... ... ... reddedilmesi gerekirken; ihale konusu yapım işinde 08/03/2012-25/06/2013 ... reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır ... ... K:… sayılı kararının BOZULMASINA, (Danıştay 13.

...bedelinin %10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işleri sözleşmesinde ise %20’sine kadar oran dahilinde kalmasıdır. ... nolu kararı)

...sözleşme bedelli Samsun Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı Yapım İşi ile ilgili olarak süre uzatım kararına istinaden düzenlenen revize iş programı ile ödenek dilimlerinin... ... oranında ve … TL tutarında iş artışı meydana gelmiş ve … tarihli Süre Uzatımı ve Ödenek Aktarma Komisyonu Kararı ile … günlük süre uzatımı kararı verilerek...