... bedele yapılması ve yapılan işlerin usulüne uygun gerçekleştirilmemesinden dolayı ... faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir ... ... ...ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak... ... ...TL anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yurt inşaatı yapımı kararlaştırılmıştır. ... Hukuk Dairesinin 15.10.2019 tarih ve DOSYA NO: 2018/590, KARAR NO : 2019/1289 nolu kararı)

...sözleşme, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve yasal düzenlemelere uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir... ... ...zarara uğradığını, bu konuda Danıştay 13. ... Aksi takdirde davanın dinlenme imkânı yoktur (YHGK'nın 17.01.1990 gün 13/457 Esas, 2 sayılı Kararı).

...aralığındaki sıcaklık ve yağış oranlarının asfalt ve alt yapısı... ... Yapım İşleri Teknik Şartnamesinin 29/9 maddesine, KGM Teknik Şartnamesinin 103.03, 407.05 maddelerine ve meteoroloji raporlarına göre verilen doğru süre uzatım kararında...

...davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama... ... ... kararlaştırıldığını, yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin ... 5.3.2012 tarihli süre uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek ... kullanıldığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir. ... ... ...ihale dökümanında belirtilen oranda gecikme cezası uygulanmak...

...servisi, taşınması ve temizlik işlerinin yapılması ile ilgili... ... ...belirtilen maddelerde özetle, yemek yapımında kullanılan bütün... ... (Önceki Temyiz Kurulu Kararımız 1. ... (Önceki Temyiz Kurulu Kararımız 2. ... (Önceki Temyiz Kurulu Kararımız 3.

...olan imalatlar ile dışındaki imalatların oranı denetime açık bir şekilde karşılaştırılmaksızın sözleşmedeki... ... ...mahkemenin bozma kararına uyması ile, bozma kararı lehine olan taraf yararına bir usulî müktesep hak doğmuştur, yine sözleşmenin ekleri arasında Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Teknik...

...özel mineral dolgu ifadesi ile malzemenin B sınıfını karşılayacak oranda mineral dolguya sahip olması gerektiğinin istendiği... ... Üniversitesi Diş Hastanesi Yapımı İşi” nde Özel-8, Özel-9 ... tazmin hükmünün KALDIRILMASINA, karar verildi. ... (Sayıştay Temyiz Kurulunun 15.02.2023 tarih ve 53875 sayılı kararı)

... 31 sayılı Yüksek Fen Kurulu Kararında; “I- KONU 10.07.2018 tarihli ... her yıl bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili yıllık rayiç ve ... bunları hazırlama görevi de aynı Kararnamenin 112’nci maddesinin birinci ... ... ... kaybetmesi halinde Yaklaşık Maliyetin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ... İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranına göre güncelenmesi gerekmektedir ... verilmiştir.” Denilmek suretiyle, (Karar, yaklaşık maliyetin hesabı ve ...

...numaralı Kent temizliği işlerinde kullanılmak üzere araç... ... ...Mahkeme kararının  temyizi  üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 03.05.2023  tarih  ve  E: 2023/1198,  K: 2023/2148 sayılı  kararında “…