DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … ...inceleme neticesinde, itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürülen iddialar... ...konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları... ...mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten...

...deneyim belgesinin düzenlenebilmesi için yapım işinde alt yüklenici çalıştırılmasına... ...ancak Kuruma sunulan itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların incelenmesinin... ...sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...alındığı, İdari Şartname’de B-III grubu işlerin benzer iş olarak kabul edileceğine...

Davacı yüklenici, davalı işsahibidir. ...yapılan ödemelere ilişkin muhasebe fişlerini gösterir detaylarını açıkladığını... ...anıt heykel yapım işinin müvekkilce yapım işinin üstlenildiğini ve karşılığında... Somut olayda, davalı işsahibi cevap dilekçesi ile ...

...Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi” nde ihale kapsamında... ...uygun olmadığı belirtilerek yüklenici dilekçesinde açıklandığı şekilde... ...mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale... başlıklı işe ait Özel Teknik Şartnamede; “(

...ekleri incelendi: İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihalede sunmuş... düzenlemesine yer verilmiştir. ...Alımı ve Beton Parke Bordür Döşenmesi Yapım İşi ” ihalesinde 17 adet ihale... şeklinde ifade edilmiştir. ...kamuya karşı yükleniminde bulunan işlerin miktarı veya tutarı bakımından...

(rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... .i Sosyal Konut Yapım İşi” ile ilgili görüş istemidir. ...talebi; Yüklenicinin 20.03.2019 tarihli dilekçesinde özetle; Mekanik tesisat...

İhzarat, iş programlarına uygun yapılacaktır. ...geçen sürede yüklenici tarafından yapımına başlanamayan işler için... ...gelen gecikme sebebiyle 41 gün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin... ...talebi; Yüklenicinin 09/01/2022 tarihli dilekçesinde özetle; İnşaat sahası...

...sözleşmesinde iş bitim tarihi, süre uzatımları ile tespit edilmiş olan... ...Tesviye Sanat Yapıları ve Üst yapı Yapım İşi”nde ait yüklenicinin sözleşmede... ...da, hak ediş rapor kapağı ile yapım işleri kesin kabul tutanağında işin... ...kabule hazır etmesi gerektiği belirtilmiş, Yapı İşleri Genel Şartnamesinin...