...sebebiyet verdiği, devam eden süreçte işin, iş programına uygun ilerlemesi hususunda sorunlar... Şubesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı işine ilişkin olarak yapılan ... ...Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu müfettişlerince şantiyede yapılan teftiş doğrultusunda...

...sözleşmede fiyat farkının olup olmadığı, iş programına uyulup uyulmadığı, basiretli tâcir... sayılı işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. ...tamamlanması artık imkânsız hâle gelmiş işlerin tasfiyesini mümkün kılarak bunların...

...şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi... ...Bakanlığı Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen... Bakanlık, görüş bildirmemiştir.

...İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak... ...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği... ...işe ilave süre uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından imal edildiği...

...fiyat farkı   uygulanabilmesi için söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve... ...unsur olan   fiyat farkı nın, imalatın iş programına uygunluğuna göre hesaplandığını... İlk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.

Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine... ...onarmaya yönelik uygulayacağı yöntemleri ve programı da belirtecektir. ...tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...yapısının projelerinin hazırlanması, toprak işlerinin yapılması, yapım tekniği düşünüldüğünde... ...yaşandığı, bu durumun işin hedeflenen iş programına göre yürütülmesinde ve projelerin... hattında yapılan değişikliklerin, ..

...arasında fiyat farkı verilmesi halinde, iş programına göre son fiyat farkı hesaplanan... ...sayılı Kamu ihale kanuna göre ihale edilen yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin... maddesine göre işlem yapılır.

...kaynaklanmakta olup, davacı yüklenici, davalı ise, iş sahibidir. ...feshettiğini, fesih yazısı ekinde bir takım işlerin eksik ve ayıplı olarak yapıldığının... ...teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının aksatılması gibi sözleşmeye...