Palplanş yapımı idarenin onayına bağlıdır. ...nedenle palplanş imalatının kazı işleriyle karıştırılmaması gerekmekte... ...gelecekse, Alt-Madde 8.4 (Tamamlanma süresinin Uzatımı) kapsamında süre... ...gönderilen temyiz dilekçesindeki iddiaların kabul edilerek 43 sayılı (Asıl) İlamın...

...dokümanına uygun şekilde yerine getirilmeyen işlerin neler olduğu ve ne şekilde... Bu itibarla, dilekçi iddialarının kabulü ile 253 sayılı İlam’ın 8. ...istenilmiş; aksi takdirde sözleşmenin Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin... Sözleşmede işin süresi 750 gün olarak belirlenerek...

...kırk) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... ...Takvim Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... ...ait sözleşme eki YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... ...süre uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından...

Onkoloji Hastanesi Binası Yapımı ile ilgili görüş istemidir. Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek... Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin... ...bakımından yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik...

maddesinde yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim... ...yargılama sonucunda davanın kısmen kabulüne, fazlaya ilişkin istemin... Defter ve kayıtlarına göre süresinden önce fesih nedeniyle yüklenicinin... maddesine göre Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşme...

...uygulanması sırasında teslim edilen işlerin teknik şartnameye uygun olmaması... Davalının temyiz isteminin kabulüne; 2. ...olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hâllerine... ...yüklenici firmaya muhtelif tarihlerde yapım işine ilişkin olarak işin hızlandırılması...

...528/2+plastik boya-Y.25.003/16 İnşaat işleri mahal listesinin duvar açılımları... Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin... ...edilirse, bu işler yeni durumları ile de kabul edilebilir. ...003/22) imalatlarının görüldüğü, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ...

...sözleşmeye konu olan yatırımların ve işlerin yapılacağı yerlerin yıllık... ...Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası Yapım ve İşletilmesi İşi Kapsamında... TL) dikkate alınarak sözleşme süresine (29 yıl) göre bulunacak toplam... ...anlaşıldığından, dilekçi itirazlarının kabul edilerek 313 sayılı Ek İlamın...

...onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirildiği ayı,” denilmek... ...teklif veren firmaların uzun teslim süresini bilerek ve göz önüne alarak... ...belirtildiği, işe ait sözleşmede ve Yapım İşleri Fiyat Farkı Hesabında... ...sağlandığının görülmesini müteakip, kabul işlemlerinin yapılmakta ve akabinde...