... ihale konusu iş ve/veya benzer hizmet işleriyle ilgili iş deneyim belgesinin sunulmasının ... kabulünün hizmet alımı ihalesine yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunan ... 2019” tarihinden önce geçici kabul işlemleri tamamlanan iş deneyim belgesinin sunulamayacağı ... tarafından sunulan “03.08.2018” geçici kabul tarihli iş deneyim belgesinin yukarıdaki kriteri ...

...yapılmış; ancak, mekanik tesisat işleri için mevsim şartlarının uygun... Bu kabule istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla... ...yüklenicisine, yapım işleri geçici kabul tutanağı hükmüne istinaden... Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle...

...dağıtım, proje ve mühendislik işlerinin yapımını üstlenmiştir. Sözleşmenin geçici kabule dair 14. maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi teminatın... ...davalının eksik olduğunu savunduğu işlerin hakedişlerde yer aldığı ve...

...ise 23.06.2021 tarihinde geçici kabul işlemlerini tamamlamak üzere iş yerine... “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “( Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “… olmak üzere teşkil edilen Geçici Kabul Komisyonumuz, (… ) Yüklenici tarafından yapılmış işleri geçici kabul bakımından incelemiş...

...Tesviye Sanat Yapıları ve Üst yapı Yapım İşi”nde ait yüklenicinin sözleşmede... ...da, hak ediş rapor kapağı ile yapım işleri kesin kabul tutanağında işin... ...yüklenicinin iş bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği... ...tamamlandığında yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması için yazılı başvuruda...

...formülünde yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere... ...işlerde, zorunlu nedenler dışında, hakedişlerin, uygulama ayından sonraki ayın... ...Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına... ...fiyat farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin Fiyat...

...6.11.2011 ile davacı yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair 0... ...Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı yapım işini üstlendiğini, süre uzatım... ...yargılama sonunda asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...tutanağında; yüklenicinin bahse konu işin yapım sürecinde gerçekleştirdiğini... ...onaylandığı idarenin yazısı ve eklerinden geçici kabul itibar tarihi olarak 02... Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde... ...sonraki 24 ay içerisinde kesin kabul işlemlerinin ikmal edilmesi, Gerektiği... kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar …”

...düzeltme istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013 gün ve E:2013... ...bu sigortanın kapsamının sözleşme işlerinde; - ...inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi... ...yılı sonuna kadar dava konusu yol yapım işlerinde çalışmalar yapıldığı...