...manevi zararların tahsiline karar verilmesi istemiyle açılmıştır... Somut olayda işlerin 25.08.2003 ve 04.12.2003... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 43. ...arasında geçecek süre teminat süresidir. ...davalı vekilince temyiz edilmiştir.

...bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi” nde, fiyat farkı... ...hakediş düzenlendiği, bu hakedişlerde; fiyat farkı hesaplamalarında... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde... ...olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve...

Yapım İşi” nde, iş artışı... ...nin “ Sözleşme ve eklerine uymayan işler” başlıklı 23 üncü maddesinde... ...görevlisinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek... ...taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri...

...olup, söz konusu hususlara ilişkin tarafların görüş, talep... ...uzatımı olarak verilmesi ve bu sürenin iş bitim tarihine eklenerek... ...geçen sürenin ilave süre olarak verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması... Yapım İşi” nde; Yer tesliminin... ...uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari...

...sözleşmeye bağlanan “…Kültür Evi Yapım İşi ’nde; 420 gün olan... ...sözleşme taraflarının konuya ilişkin görüş ve değerlendirmeleri... ...söz konusu bu işin 420 gün olan süresinin 350 gün olarak değiştirilmesi...

...İlave Edilmesi” olduğu ve benzer işlerin ise bantlı konveyör sistemi... ...Müdürlüğü” tarafından düzenlendiği ve yapım işine ait olduğu tespit edilmiştir... ...olduğu için son beş yıllık sürenin dikkate alınması gerektiği... ...bakım işi ve/veya rehabilitasyon işi yapmış olmak şeklinde belirlendiği...

...aykırı olarak süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi... ...haricinde başkaca kayıt bulunmayan işlerde, havanın fen noktasından... Süre uzatım onayının ... Yapım İşi”nde yüklenici ... olarak belirlenmiştir. olarak belirlenmişken idare ... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

...yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine... ...müteakip söz konusu işlerin yapımına başlanabildiği ifade... ...İşi” nde, yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı... ...kadar yükleniciye süre uzatımı verilmesi, bu süre uzatımına... ...yazı ekinde idaresine gönderilmiştir.