...özel maksatlı araç kullanma simülatörünün yapımı ve davalı idareye teslimini üstlenmiştir... ...davada, davalı idareden kaynaklanan sebeplerle işin teslim süresinin uzadığını, gecikmede... ...reddine karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz...

...bağlanan “Arifiye Belediyesi Hizmet Binası” yapım işinde; temel kazısında ortaya çıkan... ...fiyat analizinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 18.185 no’lu iş kalemi... ...üzerinde varsa uyuşmazlıklar ihale öncesi yasal süresinde idareye bildirilmelidir.

...gün ya da takip eden günlerde yapılmasının işin tekniğine uygun olması zorunluluğundan... ...günlük harcama tutarı ve şantiye kurulumu süresinin iş programında yer alması konularında... ...dilimleri, imalatların niteliği, teknik özelliği, yapım süreleri gibi hususlar esas alınarak iş...

...tesliminin 07/06/2017 tarihinde yapıldığı, süresinin 213 gün ve ilk iş bitim tarihinin... Yapım işi ”   Değişiklik yapılması” başlıklı 38 inci maddesinde; “

...2019 tarihinde yapılarak işe başlandığı, süresinin 200 gün olduğu, Yozgat İl Özel İdaresinin... ve Arıtma Tesisi Yapım İşi” nde, kanalizasyon hatlarının... ...fiyata dahil olan giderlerin neler olduğu ve işin nasıl gerçekleştirileceğinin ayrıntılı...

...de Yüklenicinin oluşacak alacaklarından veya teminatlarından kesileceği tutanak altına alınmıştır... … Yapım İşi”nde; a) Kazıdan çıkan malzeme... ...malzeme ile yapılan 391.135,13 m³ dolgunun yapılan işin karşılığı olan 1.1.1.2.2 poz no’lu...

Değişiklik yapılması” başlıklı 38 inci maddesinde; “ ...tesliminin 28/08/2018 tarihinde yapıldığı, süresinin 600 gün ve ilk iş bitim tarihinin... tesisleri yapım işi” nde, 4735 sayılı Kanun’un geçici...

...Muradiye Şelalesi Peyzaj ve Rekreasyon Alanı Yapım İşi ihalesi uhdesinde kalan davacının... ...davacının, iş ortağı tarafından sunulan bu sahte teminat mektubu nedeniyle yasaklama yaptırımına... ...buna göre yasak fiil veya davranış ortak girişim ortaklarının iştiraki ile gerçekleşmiş...

takdirde … İdare, isterse projeler üzerinde kendisi de değişiklik yapabilir. “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, “… ...başlanamadığı, ekip ve ekipman temini ile ayak yapımında gecikilen günler için süre uzatımı...