...hesaplanan avans mahsubunun bitiş tarihine süreli) teminat mektubu (…. Yönetim Merkezi İnşaatı Yapım İşi” nde düzenlenen hak edişlerde ki... ...olarak; “İş programı: Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri... ...talebi; 10/03/2021 tarihli dilekçesinden özetle; işin yürütülmesi sırasında düzenlenen hak...

...bildirilmesi istenilmiş; aksi takdirde sözleşmenin Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 48. -TL tutarındaki banka teminat mektubunun yükleniciye iadesine, .. İşin tümünün süresinde bitmemesi halinde, işin tamamına ilişkin... Sözleşmede işin süresi 750 gün olarak belirlenerek iş...

...idareye zarar verildiği ve tarafına ödenen hakedişin fazlaya ilişkin kısmı için alacak davası... ...Sözleşme hükümlerine göre yüklenilen işi süresinde yerine getirmeyen davacının tüm kamu... maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.

...yükleniciye gönderdiği 11.06.2018 tarihli yazıda, işin süresinde tamamlanmadığı, 08.08.2018 tarihine kadar işin bitirilmemesi halinde (62 gün süreli), yasanın, yapım işleri genel şartnamesinin ve sözleşmenin ilgili hükümleri gereğince, ayrıca protesto çekilmeksizin kesin teminat ve varsa ek teminatların gelir kaydedileceği ve sözleşme feshedilerek...

...aykırı olmasının tespiti ile müvekkil firmanın teminatının iadesi ve şimdilik 5.000,00 TL... ...personelin olmadığının, öngörülen sürede işin bitirilmesinin mümkün olmadığının, yapılan... ...iş statüsünde sözleşme dışı alanda yol yapımı işinin yürütülmesi istenerek mevcut... ...Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekilince istinaf başvurusunda...

İdareye karşı yüklenilen işin yapımı sırasında gerçekleşen yasak fiil ve... İhale konusu işin/alımın; a) Adı: Yaz Spor Okulları Kapanış... ...teklif verdiği, 1 isteklinin teklifinin geçici teminatın uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme... ...29.01.2023 tarihli tutanağına istinaden işin süresi olan 5 günlük süre içerisinde süsleme...

...sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri... ...Uygulama Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır... ...açıklama yapıldığı, amortisman hesaplamalarının işin süresi dikkate alınmadan yapıldığı... ...maliyetlerine ilişkin hesaplamalarının işin süresi dikkate alınmadan yapıldığı, araçların...

...tarihinde sözleşmenin feshedildiği ve kesin teminatın irat kaydedildiği, akabinde 4735 sayılı... ...krasında, Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri... ...süresinin doksan gün olarak tespit edildiği, süresinde işin bitmemesi nedeniyle cezasız olarak... ...Dekorasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı işi ihalesi üzerinde kalan davacı şirketin...

...itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine... ...ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek... ...İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da...