...yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına... Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi” ile ilgili olarak... ...sözleşmede belirtilen sürede ödenmemesi, başka bir... hakediş , KDV , süre uzatımı ...görüş ve talebinin ise; Süre uzatımının, sözleşme bedeli...

...Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi... ...yağmur suyu borusu döşenmesi işine ait revize projenin... idareden kaynaklanan sebepler... ...önünde bulundurularak gereken süre uzatımının verilmesine... ...tamamlanamadığı düşüncesiyle süre uzatımı verilmesinin uygun... ...değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. Yüklenicinin görüş ve talebinin; …

...edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için... ...yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına... ...meydana geldiğini tevsik etmesi zorunludur. Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde... ...kesilmemesi ile ilgili olarak; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... ...Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek...

...yapılması koşulu ile yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği... ...Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi ” nde; iş yeri... ...yapım işinde, ortaya çıkan tereddüt konusu ile ilgili olarak... ...İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (YİİUY)’nin: “İhalelerde... ...bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne...

...Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi... ...belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin... ...rastlanmadığı, bu nedenle uzatılan sürede yüklenici davacının... ...iş kalemine ait bedeller, işin tamamlanma süresi olan... ...tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet... ...uzayan süreye isabet eden işletme giderlerinin (maaş, yemek... ...giderleri ile ilgili davacı talebinin reddine karar verilmesi...

...İle Peyzaj Düzenlemeleri Yapım İşi” İhalesi   Başvuruya... ...bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesi gerektiği sonucuna... ...oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere... ...40’ncı maddesine istinaden işin muhteviyatında ve şartnamelerde... ...İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalenin karara...

...borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı... ...verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince... ...artışı nedeniyle süre uzatımına hak kazanılıp... ...İge Evi Restorasyonu İşi yapımını üstlenmiştir... Uyarlama talebinin dayanağı olarak... ...bulunmaması sebebiyle davanın reddi gerekirken kabulü doğru... ...sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılmayacağı kabul...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... sayılı kararıyla reddedilmiştir. maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ....) oluşturduğu ortak girişimin üzerinde bırakıla... ...kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği... ...İdarenin sözleşmeyi feshetmesi başlıklı 20...

...Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak... ...idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında... fiyat farkı , idareden kaynaklanan nedenler...