...üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en... İnşaatı Yapım işi ihalesi üzerinde kalan davacı... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün... adli yargı , bilirkişi , idari yargı , sözleşmenin feshi , yasaklılık

...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... ...olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır... ...düzenlendiği” bilgisinin tebliğ edildiği, bütçe değişikliğinden dolayı yüklenici firmaya 195 gün... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi eki “ Tip Sözleşmenin ” “

...Salonu yapımı işiyle ilgili olarak adı geçen yapım işinde, yüklenici tarafından idareye bildirilen... ...Mimar veya Mühendisin her biri için günlük gecikme cezasının 1/4 YTL/Gün ceza müteakiben... ...teknik personelin her biri için günlük gecikme cezasının ¼ ü kadar günlük ceza hesaplanarak... Söz konusu yapım işine ilişkin tip idari şartnamenin “İsteklinin...

...sözleşme ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde... Arası Yapım işinde; 13.10.2016 tarihli Komisyon Süre... ...ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde mevzuata... hattında yapılan değişikliklerin, ..

...dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, gecikmenin idareden kaynaklandığı, iş yerinin... ...krasında, Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri... ...edildiği, süresinde işin bitmemesi nedeniyle cezasız olarak altmış gün ek süre verildiği... ...Dekorasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı işi ihalesi üzerinde kalan davacı şirketin...

...makineler ile araç ve gereçlerin zarar gördüğü, işin bitirilmesi için kendilerine iki ay cezasız... gecikme cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı

...gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. ...gecikme cezasının kesilmemesi ile ilgili olarak; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi... ...bedelinin %0,03 (on binde 3) oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmüne yer verilmektedir... Buna göre, işin 03.07.2018 tarihinde bitirilmesi gerekirdi.

Rüzgar Enerji Santrali Yapım İşi” nde teminat süresi içerisinde... ...Santralinin 12/10/2019 tarihinde arıza yaptığı, işin teknik şartnamesinin 8.7.

...bu sebeple düzenlenen hak edişlerde gecikme cezası kesilmeye başlandığı, İ daresince... .Bakım Onarımı” işinde, ceza kesintisi, revize iş programı, fiyat... Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri... ...göre fiyat farklarının hesaplanması ve kesilen gecikme cezalarının iade edilmesi gerektiği...