... sözleşmesinin uygun bulunması için idare başvuru yapıldığı ... idarenin iç yazışmaları nedeniyle uygun bulma tarihinin ... ödemelerinin yapıldığı, işin davacı şirket tarafından alt yüklenici olarak yapıldığı konusunda ... ... ... çalıştırılması için yapılan başvurunun idarece ... gerekirken; ihale konusu yapım işinde 08/03/2012-25 ... olmadan alt yüklenici olarak çalıştığı gerekçesiyle ...

... da dikkate alarak, yapım işine ait iş kalemlerini ... Fiyat farkının ise; işin yürütülmesi sırasında ... imalat tutarına ilave olarak ödenecek ya da ... farkı hesaplanmasının nedeninin ise bu hakediş tarihlerinden ... başlanan avans tutarı için fiyat farkı ödenmesinin önüne ...

... belirlenir.” hükmü,  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama ... maddesinde “(1) İhale konusu işin özelliği göz önünde ... fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir ... ... ...Şartname’de açık ve net olarak düzenlenmesi gerektiğinden bahisle, isteklinin iş kalemi için teklif ettiği...

... işine ait olup her ne kadar söz konusu belgede ... Şartnamesi’nde benzer iş olarak belirlenen B-III ... düzenlenebilmesi için yapım işinde alt yüklenici çalıştırılmasına ...

... sözleşmeye bağlanan yapım işinde; “Y.15.140/07 ... gerek olmadığı ve yapımından vazgeçildiği, bu nedenle imalat bedelinin hakedişten ... ... ...bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için verdiği, projesi içerisinde yer alan...

... Belediyesi Hizmet Binası” yapım işinde; temel kazısında ortaya ... ödenemeyeceği ile ilgili olarak yüklenici ile idare ... ... ... tekliflerini işin tamamı için verdikleri, işin uygulama projeleri ve ... listelerine dayalı olarak eksiksiz ve kusursuz ... sorumluluğunda olduğu, Bu nedenle, anahtar teslimi götürü ...

... yüksek gerilim hattı nedeniyle sahanın inşaata elverişli ... meydana gelen gecikmeler için, işe etkisi oranında süre ... uzatımı verilerek işin bitim tarihinin 25/06/2021 olarak belirlendiğine ilişkin ... ... Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır...

... kapsamındaki idarelerce … yapım işleri için ihaleye ... ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin ... ... ...işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması...

... çıkarılabilen malzeme olduğu için daha pahalı olduğu, ihale ... da yüksek olduğu, Yapımından vazgeçilen iş ... patinatolu yüzey)” rayici olarak “Net İş Mermer Sanayi ve ...