... kazılarında derinlik zammı ve kazılarda ilave olarak ödenmesi gereken ... dahil edilmek suretiyle hüküm altına alınması doğru olmamıştır ... ... maddesi uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmadığını ve yüklenici lehine müktesep hak oluşturmayacağını ileri sürmüştür... ... Dava konusu baraj yapım işinde işin başından...

... birlikte İdare çalışanları ve yüklenicinin personeli de hazır bulunmak ... söz konusu tutanak ile öğrenci ve personel yemekhanesinden alınan üçer ... altında et kullanıldığı kayıt altına alındığı görülmüştür ... ... ... belirtilen maddelerde özetle, yemek yapımında kullanılan bütün malzemelerin ... Kontrol Teşkilatı ve Muayene ve Kabul Komisyonu sorumlu tutulmuştur ...

...hükmü, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi... ... ... alımın; a) Adı: 30 KALEM YAŞ MEYVE VE SEBZE ALIMI İHALESİ b) Türü: Mal ... ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır ...

...sözleşmesi imzalanan yapım işinde; tarama ve galvaniz poligon çelik direk demontajı imalatları için yeni birim fiyat alınıp alınmaması konusunda yüklenici ile idareleri... ... ... malatlar için deniz tabanı altında 2 m taramaya ihtiyaç olduğuna ... dahilinde olduğunun belirtildiği ve tarama pozu alınmasına ihtiyaç bulunmadığına, İhale sürecinde yüklenicinin, deniz kenarında yapılacağı ...

...ve Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği... ... Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.”,

Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 36 ... sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli ... tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır ...

Şekli ve içeriği teknik şartnamede belirtilen ve yüklenicin sorumluluğunda olan yükümlülükler teklif fiyatına... ... ... gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin ... hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

...tarihli sözleşme ile davacı yüklenici teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen dört adet özel maksatlı araç kullanma simülatörünün yapımı ve davalı idareye teslimini... ... ... uzadığını, gecikmede müvekkili yüklenicinin kusuru bulunmadığını ileri ... ödemeden gecikme cezası adı altında hukuka aykırı olarak kesilen bedelden 10.000,00 TL’nin ve davalı idarenin edimlerini ifa ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Sözleşmeye göre işin bitmiş olduğu ve idarenin izni ile cezalı... ... ...maddesinde; (1) Bu Esaslara tabi yapım işi ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde, bu Esaslara göre...