...söylenemeyeceği gibi, bunu idarenin sorumluluğu dışında bir olay olarak... ...çalışmaya uygun olmayan döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı... ...İl Afet ve Acil Durum Başkanlığı) 15/03/2022 tarihli ve E-261763 sayılı... İlk yıl için öngörülen ödenek, …

...Başkanlığı) 15/02/2022 tarihli ve 346154 sayılı yazısı ve eklerinde özetle... ...yansıtmayan bir sözleşme imzalanmasının sorumluluğunun başta idare olmak üzere... ...2022 yılı ödeneği % 66,90 ve 2023 yılı ödeneği % 3,20 olacak şekilde... 04/08/2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

...verilerek işin yeni bitim tarihinin 15/12/2022 olarak belirlendiği, yüklenicinin... ...Zeminlerinde Beton Finişeri İle Beton Kaplama Yapılması” işinde; ödenek aktarımı... 2021 Yılı için % 67 ödenek tespit olunmuştur. ...ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan...

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ 58 sayılı ilamın 1 inci maddesi ile; .. Yükleniciye 02.09.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. ...Müdürlüğünün 07.07.1982 tarih ve 10156-B sayılı yazıları ile il ve ilçelerinde... ...sebep olduğu hallerden dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan...

...düzeltilmesi hususundaki görev, yetki ve sorumluluğun idaresinde olduğu değerlendirilmektedir... ...Yeşilbağ Göleti ve Sulaması İkmali” yapım işinde; süre uzatımı, ödenek... ...bahsettiği ve Genel Müdürlüklerine ait 15/01/2019 tarihli ve 37516 sayılı 2019... ...olduğu Genel Müdürlüğe ait 2019/1 sayılı genelge ve idarece temin edilen...

hariç) ile yüklenici tarafından yapılacaktır. ...kapsamında olduğu ve yüklenicinin sorumluluğunda olduğu, Anlaşmazlık... ...fiyat sözleşmeye bağlanan “2021 yılı çağrı usulü ile muhtelif yerlerde... ...kaleminin; “ÖBF-19: Montaj işçiliği (DN 15- DN 250 çap aralığındaki PPRC borular...

...birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından... ...aykırı olduğu varsayıldığında dahi sorumluluğun Belediye Meclisine ait olduğunu... ...sahip olmanın dava şartı olduğu ve 115’nci maddesinde de mahkemenin dava... Büyükşehir Belediyesi’nin 10 yıl süreyle kiracı olduğu “…” Yapılan incelemede, …

...dışı unsur değerlendirmesinin nasıl yapılacağına ilişkin belirsizlik bulunduğu... 115 aralığında (%85 ve %115 dahil) kalması durumunda her bir... ...gerçekleştirilen “ Doğubayazıt Belediyesi 2020 Yılı Asfalt Kaplama, Asfalt Yama, Beton... ...muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla...