... kaydıyla davacı şirkete yapılan ödemeden gecikme cezası adı altında hukuka aykırı olarak kesilen bedelden 10.000,00 TL’nin ... 10.000,00 TL olarak talep ettiği gecikme cezası olarak iş bedelinden kesilen tutarı 1.587.594,92 TL artırarak 1.597.594,92 ... ... ...donanımların tedarikinde yaşanan sıkıntıların aşılmasının yaklaşık üç aylık bir zaman aldığı” belirtilerek yükleniciden...

...iptal edildiği, ihaleye 5 isteklinin katıldığı, kendileri hariç diğer isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kendi teklif bedellerinin yaklaşık maliyetin altında olduğu ve yaklaşık maliyetin hatalı olduğuna ilişkin herhangi bir iddia veya bilginin bulunmadığı, idarenin ihaleyi iptal gerekçesinin mevzuata uygun olmadığı...

...seksiyonel kapı olarak gösterildiği, mimari ve statik proje ile yaklaşık maliyette yer aldığından otopark giriş liftinin sözleşme bedeline dâhil olduğu, ilave bir bedel ödenemeyeceği, Yönündedir. ... ...ancak asansör ile ilgili olarak ilgili mühendislik disiplini altında yük kapasitesi, hız, durak sayısı vb.

...değiştirilmesi, demir borulara topraklama ve konteynerlerin altına saha betonu ile kapalı tenis kortundan enerji besleme... ... ...denetim görevlisinin işin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini tespit eden görüşleriyle birlikte... ... anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , revize iş programı , süre uzatımı

malzemelerin zati bedelleri ile söz konusu imalatın içerdiği ameliyelerden olan “C ... dolayısıyla bunların karşılığı da “Özel-4” poz numaralı “Su Altında Kayada Foraj Yapılması” iş kalemi kapsamında ödendiğinden, söz ...

... açıklamaya yer verilmediği, “doğal gaz abone bağlantı bedeli” altında alınan bedel içerisinde, şehir şebekesi ile bina girişi arasında ... bağlantı sözleşmesi” imzalanması aşamasında talep edilen bu bedele itirazından dolayı anlaşmazlığın oluştuğu anlaşılmaktadır ...

...Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (Başkentgaz) tarafından doğalgaz abone bağlantı bedeli altında alınan G65 bağlantı bedel farkına yüklenicinin itiraz etmesi sebebiyle oluşan tereddüt hakkında kurulumuz görüşünün talep...

...tanımlarında gösterildiği, ayrıca bahse konu donatının/donatı bedelinin işe ait yaklaşık maliyette/ maliyet hesabında yer aldığı, bu imalat için ilave bir bedel ödenmesinin uygun olmayacağı, sözleşme kapsamında yüklenici tarafından...