sayılı kararı ile davalı vekilinin tüm temyiz itirazları reddedilerek hüküm onanmıştır. Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez.

Kararın davacı vekilince istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince... ...davalı idareden kaynaklı olarak 218 gün süre uzatılmış olması nedeni ile gecikme nedeniyle güncellenmiş fiyat farkı...

...İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur. Bilirkişi raporunun yanlı olması nedeniyle hükme esas alınamayacağını belirtmiştir.

...karar verilmesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf talebinin kabulü ile İlk Derece Mahkemesi... ...neticesinde taraf edimleri arasındaki denge unsurunun kaybolması söz konusudur.

Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. ...konusu işin cezalı çalışma süreleri içinde tamamlanmamış olmasının Kanun’dan faydalanmaya herhangi bir engel teşkil...

CEVAP: Davalı İdare vekilinin cevap dilekçesinde özetle; Müvekkili idare ile... ...hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olması gerektiğini, mali kayıtların incelenmesinde ödemelerin...

...2017/200 Esas, 2018/604 Karar sayılı kararı ile davacı vekilinin istinaf talebinin reddine, davalı tarafın istinaf... ...inceleme yapılıp bir isabetsizlik bulunmaksızın karar verilmiş olmasına, dava şartları, delillerin toplanması ve hukukun...

...güçlüğü ve müvekkilin ekonomik olarak çökmesine sebep olması sebebiyle 2016 Ocak ayından geçerli olmak üzere tedbiren... ...farkı ödenmesini de gerektirmeyeceği gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir...

...ise talep; “Fesih ihbarnamesinin haksız ve hukuka aykırı olmasının tespiti ile müvekkil firmanın teminatının iadesi... ...yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekilince istinaf başvurusunda bulunmuştur.