maddesi hükmünce alacaklı gecikme tazminatı talep edebilir ise de, ceza koşulunun istenebilmesi için sözleşmede bununla ilgili açık hüküm bulunması şarttır.” Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme’de, “25.1.  Tip Sözleşmedeki bu hükmün ifaya ekli cezai şart mahiyetinde olduğu her türlü duraksamadan uzaktır ( Yargıtay HGK.

Uygulamada suistimalin önlenmesi amacıyla getirilen bu yöntem, tip sözleşme dipnotlarında ve Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili maddesinde karşımıza çıkmakta ve ihale dokümanları hazırlanırken, teklif birim fiyat yapım sözleşmelerinin bir maddesi olarak düzenlenmektedir.

Bu durumda, yüklenici işyerini geç teslim aldığını gerekçe göstererek süre uzatımı talebinde bulunamaz.” hükmü, Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme’nin 9 uncu maddesinde, “9.1.  İşyeri teslimine ilişkin olarak Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) ve Tip Sözleşme’de düzenlemeler yapılmıştır.

Yasal Çerçeve: Sözleşmedeki İki Seçenek Sorunun temelini anlamak için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Tip Sözleşme'nin 30. Yüklenicinin sunacağı teminat mektubunun, tip sözleşme ve mevzuattaki tüm şartlara harfiyen uyması gerekir .