...1.1.5’inci maddelerinde 25.01.2017 tarihinde yapılan değişiklik ile de yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubunu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin “geçerli teklif” olarak dikkate alınacağı ve geçerli teklifler tespit edildikten sonra sınır değer...

İl Müdürlüğünce … tarihinde yapılan mukayeseli keşifte; iş artışı olarak yer alan … imalatı ile iş eksilişi... ...birim fiyat yapılması halinde, bu fiyat, uygulama ayının rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edilir.

...süresinin uzadığını, davalı idareden bu nedenlerle süre uzatım kararı verilmesi talep edilmesine rağmen taleplerinin kabul edilmediğini belirterek işin teslim tarihinin 13.06.2011 olarak tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından şimdilik 20.000,00 TL artı KDV ile fiyat farkı alacağından da şimdilik 20.000,00 TL artı KDV’nin ödenmesini...

...geçerli olmak üzere dikkate alınabilir (9) İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen tarih veya süre haricinde başkaca kayıt bulunmayan işlerde, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri göz önünde tutularak iş bitim tarihi veya süresi belirlenmiş sayılacağından, yüklenici, çalışmadığı bu...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Emet Yapısal Güçlendirme... Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra anlaşmazlık konusu ile ilgili tespitlere geçilmiştir.

...Terazisi, MIG Kaynak Makinesi- Dijital İnverter kısmı uhdesinde bırakılan ve 07/07/2021 tarihinde sözleşme imzalanan davacının, mücbir sebep hâlleri dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinin tespit edildiğinden bahisle, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26.

c) Alt yüklenici iş bitirme belgeleri, yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin tarihi esas alınarak güncellenir. ...verilmiştir A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

...genel gider de dikkate alınarak birim fiyatın tespit edilmesine, Kurul’un tarafların yerine geçerek bir oran belirlemesi mümkün olmadığından bu hususta karar verilemeyeceğine, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 18/02/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların...