...15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 09.07.2014 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. Bakılan davada, davacı şirket tarafından üstlenilen 12 kalem tıbbi sarf malzemesi alımı ihalesi sonrasında davacı tarafından teslim edilen malzemelerden, 11.

... 2012 tarihi itibarıyla 30 (otuz) gün cezalı ek süre verildiği ve bu sürenin 10/06/2012 tarihinde sona ereceği, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın ... güvenliğinde kullanılmak ve acil olarak teslim edilmek üzere verilen araç siparişlerinin teslim zorunluluğunun, 4735 sayılı Kanunun 10.

Sözleşme konusu işin tamamlanarak montajın 04.04.2014 tarihinde yapıldığı ve devreye alındığı geçici kabul tutanağından anlaşılmaktadır. maddesindeki düzenlemeye göre işin teslimi gereken tarihte tamamlanıp teslim edilmediği ve işletmeye alınamadığı anlaşılmaktadır.

Dava; davacı şirket tarafından 02.02.2009 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı ile imzalanan Çeşitli AD. Teknik şartnameye aykırı mal teslim edilmesi nedeniyle ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesinde hukuka aykırılık yoktur.

...15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 11.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ...sözleşme gereğince altmış gün içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmediği, ek sürede teslim edilen malların teknik ve idarî şartnamede belirtilen özellikleri taşımadığının...

...15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 10.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ...Sürgü” teslimi işinde idarece verilen ek sürelere rağmen teknik şartnameye uygun mal tesliminin yapılmadığı, bu durumun Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi...

... 2010 tarihinde teslim edilmesi gerekirken davalı yüklenici tarafından 13.06.2011 tarihinde teslim edildiğini, bu nedenle davalı yükleniciye sözleşmenin 10.2.1 maddesi uyarınca 1 ... üçüncü kişiye toplam 642.987,65 TL’ye ikmâl ettirildiğini, ayrıca geçici kabul tarihi ile eksikliklerin giderilmesi için geçen 155 günlük süre üzerinden sözleşmede belirlenen ...

Davalı şirketçe bu tarihten itibaren ilki 15, ikincisi 10 gün olmak üzere iki kez süre uzatımı verildiğinden teslimi gereken tarih 23.05.2006 tarihi olmaktadır.

... Karma sözleşmeye bağlanan yapım işlerinin yürütülmesi sırasında, sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel kısmında yapılan proje değişikliği sonrası gerek ilk defa ortaya çıkan ... Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine istinaden, 13.03.2024 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile varılmıştır.