...sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 20/07/2016 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı... ...Özel-SY3” poz nolu  “Her türlü inşaatta kuruda ve/veya suda demirli... ...YİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti”  başlıklı... ...kalemlerinin çıkartılarak, yerine birim fiyat teklif cetvelinde taraflarınca fiyatı...

...usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı yetkilidir... ...kapsamında tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacı şirkete... ...şartının gerçekleşmediği, Şubat 2016 ile cezasız süre uzatımı dâhil... ...tarihinde inşaatın mühürlendiği ve inşaatın tamamının bir (1) ay süreyle...

...taşıt vb.'nin taşınmaları (teklif birim fiyatlarda yer alanlar bunun... ...ile arazinin yerini değiştirdiğini, inşaatın ... ...metrajları ile ilgili artış ve eksilişlerin 2. ...kalan 7.841.380,18 TL'sine 10.11.2016 ıslah tarihinden itibaren işleyecek...

...urum tarafından ihale edilen yapım işlerine ilişkin ihale dokümanlarınd... ...olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden...

...mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek...   Başvurucu Şirket inşaat işiyle iştigal etmektedir. ...katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek... No: 2016/12506, 7/11/2019).

sözleşmeye davet , teklif geçerlik süresi ...ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): 2005H03-738 (2005H032940 - Yurt...

hakediş itibarıyla, 2016 yılında, ekonomik maliyetleri düşürmek... TL), hasır çelikli olarak verilen teklif birim fiyatından (… ...düşünülerek, beton yol kaplama uygulama inşaat yapım tekniğinin C30/37 basınç... ...Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı...

...sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her... ...oluşturularak ödeme yapılması hususunda; Teklif fiyatların içindeki “…

...hüküm Dairemizin 27.03.2018 tarih, 2016/5006 Esas, 2018/1186 Karar sayılı... söz konusu tesis inşaatına ait her türlü imalatta... ...malzemenin temin edeceği yeri dikate alarak teklif verecektir…” hükmü bulunmakta...

...bazı anahtar teslimi götürü bedel teklif alınarak ihale edilen yapım işlerinde... ...bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı...