...hazırlanıp imzalanan hakedişlerin sözleşmede belirtilen sürede tahakkuka bağlanıp ödeneceği, hakediş bedelinin gecikmeli olarak ödenmesi halinde ihale mevzuatında süre uzatımı verileceğine dair bir hüküm bulunmamakla birlikte yüklenicinin iş programında belirtilen işleri süresi içerisinde yapmasında gecikmeye neden olunabileceği, bu durumun...

...tutanaklar ve bu tutarın muhasebe kayıtlarına alındığını gösteren 13.04.2020 tarihli bir tahakkuk fişi ve 13.04.2020 tarihli 7746 yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi ile temyiz... Ancak müteahhit firma kendilerine süresinde yer teslimi yapılmadığı iddiasıyla gecikme cezasını ödemekten kaçınmaktadır.

...kabul edilip süre uzatımı verilmesi ve süre uzatımı verilen hallerde gecikme cezasının tahakkuk ettirilmemesi işleminde ihale mevzuatı ve Borçlar Kanunu uyarınca hukuka aykırılık... Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin Süresi ve Sürenin Uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde: “(

...sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı... ...alındısı incelendiğinde ise, “mukavelenameler” açıklaması düşülerek 429,79 TL tahakkuk ettirildiği ve bu tutarda tahsilat yapıldığı, tahsil edilen bedelin olması gerekeni...

... yapıldığı, bu uygulamanın bir proje değişikliği olarak değerlendirilmesi gerektiği, işin süresini etkileyen proje değişikliklerine dayalı olarak iş artışı yapılan imalatların yapımı ... sözleşmesinde belirlenen cezalı çalışmaya ilişkin hükümlerin ve diğer şartların da tahakkuku durumunda uygulanabileceği değerlendirilmektedir.

Davalı Cevabı: Davalı vekili; müvekkilince tahakkuk ettirilen gecikme cezalarının hesabı ve miktarının mal alımlarına ilişkin... Özel Daire Bozma Kararı: Yerel Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuş, Yargıtay (kapatılan) 13.

Hazırlanan hakediş raporları idarece onaylandıktan sonra 30 gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir. İşe ait Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İdarenin...

...düzenlediği faturanın karşılığı olduğu, düzenlenen sözleşmeye istinaden damga vergisinin tahakkuk ve tahsil belgeleri yazımız ekinde bulunmaktadır. İlgili beyannamede belirtilen dönem hatası bulunmakta olup süresinde beyan edilmediği tespit edilmiştir.